通过签订装修合同，可以明确装修工程的责任分工和权益保障，避免日后产生纠纷。下面是一些具体的装修合同范文，希望能够为大家提供一些启示和参考。
计算机信息机房装修合同
甲方：
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《民法典》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围。
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4施工地点。
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
1.6质量合保证。
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
甲乙双方的责任。
2.1甲方的责任：
1)负责协调施工现场各工种间的配合。
2)负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3)向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4)对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
2.2乙方的责任：
1)负责本系统工程施工图纸设计。
2)负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4)负责成品交验前的保护，保养。
5)做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6)负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9)做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
10)做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
材料及设备。
3.1材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日。
3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
合同价款。
合同总价为：
计人民币：元整。
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
付款方式。
5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。
5.2乙方工程施工完毕，验收合格,正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：。剩余10%作为质保金，工程验收________年付清。
5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。
工期。
6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。________年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
设计变更。
甲方因变更设计时，应书面通知乙方乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
工程验收。
8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
保证及处罚。
9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
9.5乙方提供综合布线线路________年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算网络设备及他________年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换，保障产品的正常使用。整个系统乙方提供________年免费维护。
9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
1不正确操作，造成产品损坏：
2自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
仲裁与诉讼。
10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担。
10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
其它。
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
甲方：_________乙方：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
学校机房装修合同
双方达成如下协议，共同遵守。
一.施工地址：_________________。
二.承包方式：_________________。
三.总价款：_________________。
变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
四.付款方式：_________________。
五.合同组成。
本合同的组成包括：_________________。
六.工期：_________________。
的组成部分。
发电机房装修合同
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及其它有关法律、法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
一、工程地点：__________________。
二、工程承包方式：包工包料。
三、承包金额：____________元，大写：____________元整。
四、工程期限______天。
开工日期________年______月______日
竣工日期______年______月______日
五、乙方在施工时，甲方向乙方支付生活费5000元，工程完工经甲方验收合格后一次性付清全部工程款。
六、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方：
乙方：
机房装修合同
甲方：
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国民法典》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围。
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4施工地点。
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
1.6质量合保证。
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
第二章甲乙双方的责任。
2.1甲方的责任：
1)负责协调施工现场各工种间的配合。
2)负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及。
3)向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材。
4)对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩。
2.2乙方的责任：
1)负责本系统工程施工图纸设计。
2)负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成。
3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，
4)负责成品交验前的保护，保养。
5)做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6)负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方。
9)做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时。
10)做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及。
第三章材料及设备。
3.1材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;。
3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
甲方签字：
乙方签字：
签订日期：年月日
临沂大学机房装饰装修施工合同
甲方（委托方）：签约时间：
乙方（施工方）：签约地点：
1、装饰施工地点：
2、承包方式：（包清工，包工包料，部分承包）。
3、工程由。
4、工期：工程期限从年至年日竣工。
二、工程价款及结算方式：
1、总价款：设计费管理费、税金（。
经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式：
工程竣工验收合格后尾款（）天内付清。
三、工程保修：
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修为一年。
2、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
四、其它约定事项1、2、3、五、具体施工详看图纸及预算。
六、本合同式份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：地址：法定代表人：姓名（签名）：电话：电话：地址：
发电机房装修合同
甲方：
乙方：
根据《^v^经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点。
2、工程承包方式：包工包料。
3、工程期限开工日期竣工日期第二次付10天_______年____月_____日，_____元。
4、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)_______元，首付_____元，第三次付。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
8、施工过程中，乙方因施工不当造成的安全事故，乙方应自行承担全部责任。
9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方：
乙方：
机房装饰装修工程合同
装修工程主要分为室内装修工程和室外装修工程，两者有不同的方向。室外装修工程对天气需求较大。合同是一种民事法律行为，合同法对合同形式、内容进行规范，发生争议时予以救济，促使合同当事人正当的行使权利，忠实地履行义务。你是否在找正准备撰写“机房装饰装修工程合同”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
发包单位：__________________(以下简称甲方)。
承包单位：__________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同守约。
第一条工程概况。
1、工程名称：__________________，地点：__________________.
2、工程内容：装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。
3、承包方式：经充分协商双方确定为______类承包方式。
4、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式：双方确定合同额为______元，金额大写______(人民币)，设计费为______元，金额大写______(人民币)。
5、施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自______年______月______日开工至______年______月______日竣工。
6、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
(2)不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
(3)在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
(4)甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(5)因甲方材料供应不及时而影响施工。
(6)未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(7)因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务。
1、开工前______天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
4、做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
5、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务。
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。
2、保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
第五条工程变更。
工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收。
1、隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。
2、工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式。
1、第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的______%，即______元。
2、第二次于工程进度的______%时，甲方支付合同总额的______%，即______元。
3、第三次于工程进度的______%时，甲方支付合同总额的______%，即______元。
4、工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。
第八条违约责任。
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
3、因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、甲方未按期支付工程款的，每延误一天向乙方支付违约金______元。
5、由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金______元。
6、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
7、由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。
第九条保修。
1、本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。
2、乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
3、人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式。
本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定。
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)。
2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。
3、增减项目由双方协商，双方签证为依据。
第十二条附则。
1、本合同经甲、乙双方签字后生效。
2、甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
4、本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
发包单位：__________________。
承包单位：__________________。
______年______月______日。
___________(以下简称甲方)为装修信息性房屋(_____小区_____栋_____单元_____室)，经与__________(以下简称乙方)双方协商，订立本协议，以共同恪守。
一、工程项目：
2、__________个卫生间做防水，铺地砖及瓷砖。
3、主卧卫生间安装马桶及台柱盆;。
4、公用卫生间安装台柱盆;。
5、厨房做防水，安装橱柜;。
6、包卧室、卫生间门;。
7、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。
三、质量标准：施工质量要符合安全要求和国家要求的装修标准，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
四、施工期限：______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天将处罚金_____元。
五、工程造价：按照附表价格，由乙方采购材料并安装。如有变更，以双方认可的变更单结算为准。
六、付款方式：合同签订后，甲方支付现金_______(大写：人民币_______万元整)经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将剩余装修费付清。
七、其它问题：装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式_____份，甲乙方各执_____份，具有相同效应。
发包单位：__________________(以下简称甲方)。
承包单位：__________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同守约。
第一条、工程概况。
1.1工程名称：________。
地点：________________。
1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)。
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。
1.3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料;b类为包工不包料。
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为____元，金额大写(人民币)____.
设计费为____元，金额大写(人民币)____.
1.5施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
1.6如遇下列情况，工期相应顺延。
1.6.1按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
第二条、工程监理。
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条、甲方义务。
3.1开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行____小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
3.2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条、乙方义务。
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。
4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
第五条、工程变更。
工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条、工程验收。
6.1隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程____小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。
6.2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。
第七条、工程款交付方式。
7.1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。
7.2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。
7.3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。
7.4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，________日内付清余款。
第八条、违约责任。
8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
8.2未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
8.3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_________元。
8.5由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
8.6由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
8.7由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条、保修。
9.1本工程保修期为____年，自验收合格双方签字之日起计算。
9.2乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
9.3人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条、纠纷解决方式。
本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条、其它项目具体规定。
11.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)。
11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。
11.3增减项目由双方协商，双方签证为依据。
第十二条、附则。
12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
12.2甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。
12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
12.4本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
12.5合同的其它附件。
附件五：工程结算单。
附件六：工程保修单。
第十三条、其它约定条款。
发包单位：____________承包单位：____________。
地址：________________地址：________________。
委托代理人：____________委托代理人：________。
联系电话：____________联系电话：____________。
签约地点：____________签约地点：____________。
签约时间：____________签约时间：____________。
(发包方)甲方:__________________。
(承包方)乙方:__________________。
按照中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况。
1、工程名称:_____________室内装饰工程。
2、工程地点:________________________。
4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量:按本合同第5条约定标准。
7、合同价(人民币大写):__________________元整。
二、甲方义务。
1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务。
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定。
1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及验收的约定。
1、本工程执行______住宅建筑装饰工程技术规程、______住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由_______方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
六、关于工程价款及结算的约定。
1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。
2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。
3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程竣工。
乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
八、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
九、有关安全生产和防火约定。
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
十、违约责任。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
十一、纠纷处理方式。
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向______市仲裁委员会申请仲裁______人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划出)。
十二、合同的变更和解除。
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
临沂大学机房装饰装修施工合同
甲方（委托方）：签约时间：
乙方（施工方）：签约地点：
2、建筑面积：
3、承包方式：（包清工，包工包料，部分承包）。
4、工程由。
5、工期：工程期限从年至年日竣工。
二、工程价款及结算方式：
1、总价款：设计费管理费、税金（。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
方支付总款的％，计元；尾款甲方应在本工程竣工验收合格后。
三、工程保修：
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修为一年。
2、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
四、其它约定事项1、2、3、五、具体施工详看图纸及预算。
六、本合同式份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：地址：法定代表人：姓名（签名）：电话：电话：地址：
临沂大学机房装饰装修施工合同
乙方：临沂一品明珠装饰有限公司。
由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目（编号为：lydtx2013067)询价采购，甲乙双方一致同意，乙方负责主控室装修施工，具体内容如下：
二工程承包方式。
本工程实行包工包料，保工期保质量，并按图纸施工。乙方不得将工程转包其他单位施工，违者终止合同。
承包范围：该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用，以及保修期内的费用。
三质量标准。
双方约定，本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工，乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。招标文件、技术资料、施工示意图和提出的规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四：物资供应。
本工程所需的主要设备材料需经双方认可，由乙方采购。乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准，并向甲方提供产品合格证明和检验资料，因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五：甲乙双方责任。
1：甲方责任。
（1）甲方驻工地代表（由后勤管理处指定）。
（2）向乙方提供施工的水电条件，并尽量保证施工期的需要。
（3）向乙方提出合理的施工整改要求。
2：乙方责任。
（1）乙方驻工地代表（由乙方指定）。
（2）负责水电临时铺设和相关费用。
（3）负责施工区域内安全防护，指定相应的安全措施。
（4）遵守学校的各项管理制度规定。
（5）文明施工，保证施工现场规范整洁。交工之前清理垃圾及现场等。承担因违反规定造成的损失和罚款。
六工程质量管理和交工验收：施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2：施工质量达不到规范和设计要求时，乙方必须返工，并承担由此产生的费用及损失。3：隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检，自检合格后通知甲方验收，经甲方确认合格方可隐蔽。验收不合格，乙方在限定时间内修改重新验收。
七本工程免费保修一年，自工程验收合格日开始计算。保修期内乙方无条件免费承担其施工范围内的保修工作（人为原因及自然灾害除外）。
保修期内，乙方必须在接到修理通知后按承诺和相关规定及要求在24小时内派人修理。否则，甲方可委托其他单位或修理人员修理，修理费用从保修金中拨付，因乙方材料质量、安装施工等原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
八工程结算和付款方式。
工程施工完毕，甲方根据工程量据实验收、结算。审计完成一次支付工程量总金额的百分之九十五，余款做为保证金，自验收合格之日起一年内无质量问题后一次无息结清余款。
九违约责任凡有甲方责任而影响工期和工程质量的，工期顺延，所造成的经济损失由甲方承担。
违约责任。因乙方原因不能按合同约定时间竣工，没延期一天，乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。
十争议解决。
此合同未尽事宜，双方协商解决。协商不能解决的，任何一方可向工程所在地仲裁机构提请仲裁。
十一合同签订地点：临沂大学。
十二签订时间：2013年11月27日。
十三合同生效：本合同自双方代表签字盖章生效。
十四本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，临沂鼎泰招标有限公司一份，均具有同等法律效力。
代理人：代理人：
联系人：联系电话：
开户行。
联系电话：账号。
计算机信息机房装修合同
建设方(简称甲方)：
承建方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一.施工地址：
二.承包方式：全包(包工、包料、全包、部分承包)。
三.总价款：__元，大写(人民币)：壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角其中：材料费：__，人工费：___他费用：___经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
四.付款方式：合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。
五.合同组成。
本合同的组成包括：本合同文本、预算清单。
六.工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。
七.本合同一式__二___份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
建设方代表(签字)：
承建方代表(签字)：
签订日期：年月日
机房装修合同
二零零。
共6页第1页。
合同编号：
发包方（甲方）：xx网络投资有限公司。
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，甲乙双方通过协商，就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。
第一条、工程项目概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容；（详见附件：预算表及设计施工图）。
四、承包方式：该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。
第二条、工程总造价（预算）人民币（大写）：整。实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。
第三条、工期。
一、总工期为天（日历天），自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。（甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。
二、如遇下列情况，经甲方现场管理代表签字证明后，工期相应顺延：
（一）因甲方变更已经审查批准的工程设计，使已完成的工程需拆除更改；
（二）其它因甲方原因造成的延误工期；
（三）因不可控制的原因，经甲、乙双方协商同意延长工期的。
第四条工程质量。
一、工程质量按国家现行施工验收规范，应达到国家有关装修标准。
二、乙方必须严格遵守下列规定：
（一）乙方的设计文件须达到如下要求：
1、地面采用水磨石或普通耐磨砖；
2、不用吊天花；
3、墙面要求用白色ici或其它乳胶漆；
4、门采用甲级防火防盗铁门，窗采用铝合金双层密封窗；
5、装修所有材料应是防火材料；
6、预留好光缆、交流线的进出孔洞；
7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的规范、规程和标准。
（二）乙方在工程施工还须达到以下要求：
2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后，方可进行下。
一道工序；
3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构；
4、乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有相应的安装。
资格，且安装应符合安全使用的要求；
5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。
第五条本工程所需的所有材料、设备由乙方购买及提供。
（一）乙方对其提供的材料必须提供质量合格证，乙方必须提供符合合同。
预算规定的材料进行施工，否则要承担相应的责任。
（二）乙方应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材料等的清。
单，经甲方代表核实签字后可购买。材料到货后，经甲方代表验收后，方可用于。
工程施工，但该核实与验收不能免除乙方的责任。
（三）乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发。
出正式书面通知，经甲方同意并甲方代表签字认可后，方可用于工程。
第六条付款方式和结算。
二、经甲方验收全部工程验收合格，审定并办理竣工结算有关手续后10个工作日付至实际工程总造价的%。
三、剩余的工程价款，作为工程质量保证金，若乙方无违约行为，在保修期届满后个工作日内付清。
四、甲方支付工程备料款时，乙方须向甲方提供相当于付款金额的收据；验收合格结算时，乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于实际结算工程总造价的%的金额的合法有效发票；保修期满时，乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于剩余的工程价款金额的合法有效发票。否则，甲方有权拒绝付款。
五、竣工结算：
工程竣工后，甲方验收合格后的十个工作日内办理竣工结算。
第七条施工与设计变更。
一、乙方交付并经甲方审查批准的设计图纸、说明和有关技术资料，作为竣工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方如需变更、修改设计，必须将正式修改通知书和修改图纸送达给乙方，乙方应予以实施。
三、若由于甲方变更、修改设计，造成工程总造价增加，按实际工程造价结算。
第八条工程验收。
一、验收标准：工程竣工验收，以国家颁布的《工程施工及验收规范》和有关部门制订的竣工验收规定及经甲方批准的施工设计图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、验收方式（手段）：乙方在完成装修工程项目并通过自检合格后，向甲方发出验收通知，由甲方派工程人员进行工程竣工验收。验收合格后，甲方向乙方出具竣工验收合格证明书。
三、甲方签署竣工验收合格证书之日起三日内，乙方应将完整的工程技术档案和竣工资料交付给甲方。
第九条保修期。
一、本工程的保修期为12个月，保修期自甲方签署竣工验收合格证书之日起计。
二、在规定的保修期内，凡因设计或材料或施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方完全负责并无偿保修。乙方在接到甲方通知后五天内负责免费返修，否则，甲方有权安排其他人员进行维修，费用在质量保证金中扣除，如质量保证金仍不足以支付的，乙方应向甲方补足。
第十条双方其他义务。
一、甲方委派为甲方现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方在合同签订之日起天内提供完整的并经甲方批准的机房装修工程施工设计图、施工技术等资料。
三、乙方承包的工程任务，不得分包给其他任何单位，否则甲方有权解除合同，一切责任由乙方承担。
四、乙方委派为现场管理代表，乙方代表必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程出现的问题。
五、乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全的管理，并指定安全、防火负责人，保证构件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。
六、乙方在施工过程中每天应清理场地，工程竣工后的场地要进行清理（包括建筑周围的余泥及其他堆积泥，临时的生产和生活设施拆除等），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。
七、竣工验收合格后，乙方施工单位人员必须在天内撤离施工场地。
八、因乙方设计或施工之故而造成的不符合装修标准的质量问题或工程的隐患在甲方验收时没能发现，乙方仍应负责免费整改。
第十一条违约责任。
一、由于本合同第三条规定之甲方原因致使本工程延期，乙方可相应顺延。
工期；
三、甲方迟延付款，每迟延一天，按迟延部分价款的0.1%向乙方支付违约金。
第十二条本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，在工程竣工验收符合要求，保修期满及结算完工程款后终止。
第十三条本合同如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，任何一方有权向广州市的人民法院提起诉讼。
第十四条本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议以及本合同附件与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具有同等法律效力。
第十六条甲乙双方约定的其他事项。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：
机房装修方案
1、设备迁移前的准备工作（老机房）。
1）、原有网络设备拓扑结构确认（6月13日）。
了解原来所有的网络拓扑结构，备份网络设备的ios，保证搬迁后系统的正常工作，出具一份现有网络设备的设备列表和拓扑结构图。
2）、原有存储设备、服务器确认（6月14日）。
确定服务器的数量，服务器的型号，服务器的配置等，并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。同时对san网络涉及的阵列、交换机也做一个详细的记录。
3）、检查设备的硬件系统（6月14日）。
检查各个设备连线，信号灯，液晶显示屏等，查看是否有错误，如有需提早解决。
4）、标记线缆和设备（6月14日）。
在设备的显著位置标记编号，在线缆的两头标记所连接的设备编号，并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。
5）、系统备份（6月14日晚）。
所有关键数据（包括程序，数据库，各服务器的配置参数、操作系统等）的全备份。
二、设备迁移前的准备工作（新机房）（6月14日）。
新机房内的准备工作主要是对于机房环境的确认，包括：
1、配电室电力系统环境确认，供电系统环境确认，供电系统线路情况确认，各种电压测量。
2、ups供电系统，电池供电性能检测，ups主机参数确认，ups供电输出参数测量。
3、业务专网线电信专网、电信外网、移动专网线路确认。
4、整体搬迁工作需要在新机房已经装修完成，弱点和强电（ups）施工完成后，ups供电系统得到保障的情况下才能进行搬迁。
三、机房搬迁步骤（至新机房）。
机房的整体搬迁从进场准备到搬迁、测试完毕大概需要三天时间，考虑到金保工程系统经办的需要，搬迁工作需要提前一个星期发布系统停机2天的通告。
1、pc服务器停机和整理（6月14日晚）。
pc服务器停机，切断电源，并整理线缆和外设。
2、备份系统停机和拆离（6月14日晚）。
备份服务器和磁带库关闭系统，切断电源，并从机柜中拆离并整理线缆。
3、数据库服务器停机和拆离（6月14日晚）。
4台hp小型机停数据库，最后关闭系统，切断电源。最后将机器从机柜中拆离并整理线缆。
4、存储系统停机和拆离（6月14日晚）。
磁盘阵列关机，注意关机过程可能比较长，要等其风扇停止后再切断电源；san交换机关机，切断电源。将设备从机柜中拆离并整理光纤线。
5、网络及安全设备停机和拆离6月14日晚）。
在网络机架上按照交换机、中心交换机、路由器、入侵检测、防火墙的顺序。
将设备依次关闭，待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆，注意记录各个设备在机架上的位置。
6、停止并整理ups系统（6月14日）。
待设备全部离电后，将ups停止并整理好。
整理机柜将七个空机柜解除固定，并整理线缆。
7、设备搬迁（6月14日）。
将整理好的各种设备装车搬迁，注意过程中尽量避免剧烈的碰撞。到达新机房后，将设备按照子系统放置并清点设备清单。
四、系统再集成和测试（新机房）。
1、ups安装（6月15日）。
在新机房内安装上ups系统并测试其出入口电压、电流和稳定性。
2、机柜安装（6月15日）。
将机柜安装固定在规划好的新位置上。
3、网络及安全设备安装、连接及检测（6月15日）。
按照原先记录的位置将所有网络及安全设备上架并连接，交换机和路由器上电开机，检测其设置及连接是否正常，保证网络正常运行，防火墙等网络安全设备上电开机，检查其参数及规则设定，检测搬迁过程有没有损坏设备硬件，以及原有设备规则设定是否保存良好。
4、pc服务器安装及检测（6月15日）。
pc服务器统一安装在新机柜中，将其统一连接至kvm设备上，连接线缆，上电开机，检测kvm切换功能和机器工作正常与否。
5、备份系统安装及检测（6月15日）。
备份服务器和磁带库硬件系统安装入机柜，连接线缆，上电开机，检测机器是否正常启动，是否正常工作。
6、数据库服务器安装（6月15日）。
hp小型机硬件系统安装入机柜，连接线缆。
7、存储系统安装（6月15日）。
将磁盘阵列安装入机柜，根据搬迁前的标记和位置连接光纤线。
8、数据库服务器和存储系统上电开机检测（6月15日）。
将小型机及存储阵列上电，并按照磁盘阵列、小型机的顺序依次开机，注意的是，要待上一台系统启动完毕后再开下一台设备。启动后，检查磁盘阵列，小型机信号灯是否正常，在磁盘阵列和小型机上检查错误日志，看其是否正常启动。最后在小型机上检查阵列上的文件系统是否被正常识别。
9、数据库启动和测试（6月16日）。
正常情况下运行后，数据库都应正常启动。
10、数据库系统检测（6月16日）。
检测各个数据库数据是否完好，保证数据库安全。
11、应用系统检测（6月16日）。
检测各个应用系统是否能正常运行，保证搬迁后应用系统正常使用。
12、备份系统测试（6月16日）。
测试备份系统能否正常备份，确保数据安全。
13、设备整理和清洁（6月16日）。
对相关设备进行整理和卫生清洁，保持良好的运行状态。
五、验收。
整理本次迁移工作的相关文档，重新整理。待全部工作结束，整个系统运行正常后，验收该项目。
六、注意事项。
搬迁前的准备工作一定要细致，对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚，并做详细的标注，包括出具结构拓扑图，位置示意图，设备和线缆的标记，系统重要数据的备份等等。搬迁时，避免剧烈的碰撞，要做到轻拿轻放，在装车时，各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。搬迁前和搬迁后都要根据设备清单对设备进行清点，避免遗漏。如遇设备硬件问题，应及时维修。数据库和应用系统起不来时，拿出搬迁前的全备份及时恢复。整个搬迁过程中，和各个应用系统和设备负责人、服务商做好沟通协调工作。搬迁过程前期要与设备质保方商谈设备搬迁过程的质保情况。搬迁前要确认ups安装环境，希望建设单位能够提供支持，主要是确认电池摆放位置和电源供电情况。搬迁前通知网络运营商提供线路切割。确认办公地点由大楼综合布线公司能够提供线路接入。对搬迁过程实时记录，做好文档整理工作。
七、搬迁涉及的费用。
搬迁费用通过招标整体解决，大致会涉及下列三方面的费用：
设备搬迁劳务费：用户支付设备搬迁劳务费，直接支付给搬运公司。
设备搬迁技术服务费：在设备无故障的情况下，中标公司提供技术服务，使搬迁后系统正常运行，设备故障问题不属为本项服务范围。若在搬迁过程中有设备损坏，则在故障设备恢复正常后再度集成。
坏的配件。建议用户选择质保费。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
精装修装修合同
双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：
1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗。客厅、卧室铺强化木地板，清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架。阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板，厨房地面铺磁砖，打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
________年______月______日至________年______月______日，如不能按期完成，每天将处罚金______元。
材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。
装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
装修合同
委托方(以下简称甲方)：
地址：
承包方(以下简称乙方)：
法定代表人。
地址：
甲方因业务推广之需，对指定位置进行形象建设，乙方是一家具有装修资质的单位，经甲、乙双方协商，甲方委托乙方进行店面装潢，为保证工程顺利进行，特签订本协议。
第一条、工程内容及合同金额：
1．门头工艺要求：钢架采用镀锌方管或角铁，报价元/平方。
2.彩钢门头预计数量。
3.合同预算金额：
本协议装饰预算金额为人民币：（大写）。
本协议装饰预算金额为人民币：（小写）。
第二条甲方权利义务。
2本协议期内，甲方有权对乙方的施工进行随时抽查监控。在抽查监控中有发现不符合本协议相关规范的，甲方有权要求乙方即时返工并全额承担返工费用。
3.甲方须按约定及时支付相关工程费用。
第三条乙方权利义务。
1.乙方有权在本协议约定情况下要求甲方支付相应工程款项；
带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
5.乙方应施工中未经甲方同意，不得随意拆改各种设备管线；
6.乙方在装修改造过程中对店面中及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
7.工程竣工未移交甲方之前，乙方应负责对现场设施和工程成品进行保护，在此过程中造成的工程损坏，由乙方负责。
8.装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
9.乙方应对甲方提供的资料进行保密，如未经甲方同意泄露或提供给第三方，乙方应承担因此产生的损失。
第四条、付款方式：
经验收合格后，乙方提供此批户外广告的普通发票给予甲方，甲方应在收到发票以后60个工作日内一次性付款给乙方，如因乙方原因导致甲方损失的，甲方有权抵扣应付款项。
（备注：合格标准为：所用材料、品牌、厚度、型号、工艺流程，做出后的形象效果与设计样板一致，且无质量问题即为合格。）。
第五条质量保证。
1.本工程门头类保修期为一年，自批次验收并最终认定为合格之日算起；
第六条有关安全生产、防火及消防审批项目的约定。
2.甲乙双方应签订本协议附件五《施工安全协议》，并遵守相关约定。
3、因资料审核备案的要求：
（2）门头施工过程中内部隐藏工程相关照片，如彩钢门头基础钢架、铝塑门头基础钢架结构以验证其工艺是否达标。
（3）施工完毕后的竣工门面全景照片，需将两侧相邻的门面摄入画面。
第七条违约责任。
1.甲乙双方应严格遵循本协议约定，任意一方违反本协议约定需承担违约责任。
2甲方应按照本协议的约定，按时向乙方支付相关的工程款。
3.乙方如未按约定提供相关审核资料，导致不能判定制作情况的，甲方有权利拒绝支付相应价款，并有权解除本协议。
4.如乙方装修不合格或存在安全隐患，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，如经乙方返工后还不合格，甲方有权终止履行本协议并要求乙方支付相当于本批次单体店工程款总额20%的违约金。
6.质保期间产生的因材料或装修不合格导致的损失由乙方承担，且因此受到相关机关查处的，乙方应妥善处理并承担相应责任。
7.乙方应具有本协议约定该项的相关资质（装修、广告等），如因其资质或服务不符合导致甲方损失的，乙方承担一切后果。
8.乙方应在甲方确认的工程建设时间年月日至年月日内完成最后一批户外广告建设施工，如未按时交付，乙方应该按每日支付200元违约金。
第八条争议或纠纷处理。
2.不可抗力因素等原因造成协议无法履行，甲乙双方应就本协议相关内容进行协商；
3.本协议履行期间，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条附则。
1.协议经双方签字生效后，任何一方需变更协议内容，应经双方协商一致后，签订补充协议。
第十一条其他未尽事宜。
甲方：乙方：
代理人：（签字）代理人：（签字）。
电话：电话：
地址：地址：
签订日期：年月日
篇七：装修承包单项单价表。
安宁别墅。
搬运费总造价2%垃圾清运费总造价2%备注：以实际工程量验收。
发包人签字：承包人签字。
装修合同
订立协议双方：
××建筑工程公司(甲方)。
××装修设计公司(乙方)。
为发挥双方的'优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份。
附件：《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方××建筑工程公司(盖章)。
法人代表：××(签字)。
乙方××装修设计公司(盖章)。
法人代表：××(签字)。
甲方地址：××××××。
电话兼传真：××××××。
银行账号：××××。
联系人：×××。
乙方地址：××××××。
电话兼传真：××××××。
银行账号：××××。
联系人：×××。
联系人：×××。
××年×月×日。
装修合同
装修看起来容易，但涉及诸多事项，不了解“行情”的消费者在签订合同时，很可能遭遇“霸王条款”。
霸王条款一：甲方未按合同约定支付工程款，乙方拥有该房屋使用权，不交钥匙。
点评：无论何种情况下，乙方都无权扣押甲方的房屋使用权。
霸王条款二：乙方对工程保修期自工程验收合格后一年内有效。
点评：建设部规定为两年内有效。
霸王条款三：出现室内空气污染问题，乙方不承担责任。
点评：装修公司如果在施工过程中造成了环境污染，就应当承担无过错责任，而不论其是否违反工程施工规范。此外，装修公司不仅有治理责任，还应当对其造成的损害承担损害赔偿责任。
霸王条款四：工程验收前，甲方已进住的，视为对该工程验收合格。
点评：该条款武断地将消费者未经验收即擅自使用这一表现默认为验收合格，却未考虑具体情形中双方的过错。
霸王条款五：甲方(消费者)要求减项，须向乙方交付该项预算费用的30%至50%作为乙方补偿费;如项目已经施工，甲方不得将此项目减掉。
点评：该条款规定的出发点在于督促当事人履行合同。但在对于装修公司的补偿损失费的规定上，却显然不公平。
霸王条款六：“工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在3天内结算并付清尾款。”
点评：该条款是对工程结算提出异议期及付款时间、额度的规定，异议期限定为3天，在某些情形下对于消费者而言不合理。当消费者因为不可抗力难以在短短3天的指定期内发表意见，则对于工程中存在的种种问题无法申诉。
霸王条款七：“由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。”
点评：条款看似合理合法，实则违反了侵权法的基本法理。本条款规定装修公司仅仅在违反有关规程和消防条例的情形下才承担责任，显然缩小了其承担责任的范围。
霸王条款八：“保修期间属于甲方购买材料由乙方施工的项目，如有因乙方施工造成质量问题，乙方负责保修期间的人工费用，材料由甲方负责。”
点评：在存在施工质量问题的情形下，无论是由消费者购买材料还是由装修公司购买材料，均应当由装修公司承担保修义务。
霸王条款九：本合同最终解释权归本公司。
点评：不言而喻，典型的霸王条款。事实上此条在很多合同或单方面声明中均有出现，不过法律上是无效的，简而言之，就是商家的自我心理安慰。当争端发生时，此条条款无效。装修合同属于消费类格式合同，此类格式合同发生纠纷时，从不利于商家的方面来解释条款以保护消费者利益。
家装市场目前尚不规范，但同时又存在很多商机，商家贪一时小利只能丧失更大的市场，商家应该主动使用工商部门提供的示范合同，诚信经营，透明施工，这样才能更快占领市场，相对执法部门也应对家装行业进行规范，奖优惩劣，促进家装市场的规范。
机房装修方案
本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准.生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁，时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此，必须协调好各单位人员的关系，齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。本方案是以尽量不影响xxx的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的，即在休息日前开始搬迁工作，到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。当然，在xxx各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。
我公司在上游厂商资源方面有较大优势，如在搬迁工作中出现设备故障，除在备品备件中提供的备件外，还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。
二、搬迁规划。
1．实施流程：
流程主要根据搬迁前的需要制定，主要详细了解当前系统设备情况，系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。
2．专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况，定制详细可行性的迁移实施计划，将机房迁移工作对用户的影响降至最小。
3．编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。
4．在搬迁过程中需要xxx技术人员密切配合。
5．为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程，进行细致的分工，具体工作安排到人，责任到人。
6．搬迁工作中的每项工作原则最少安排人，以保证工作的准确性。
三、详细实施方案本次设备搬迁共两天时间，时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。
为了搬迁能按时顺利进行，并且在搬迁后能够保证设备正常运行，我们制定了一系列简单明了的工作表，帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误，避免造成搬迁工作的延误。
1．实施流程：
2．目的机房的要求：
需要在搬迁前检查目的机房的必要设备设施是否符合要求，本工作表是保证搬迁后设备能否稳定正常运行的先决条件，在搬迁前由搬迁负责人同相关人员填写确认。
项目是/否解决方法备注机房ups功率是否符合要求。
机房制冷设备是否符合要求。
机房防尘是否符合要求。
设备电源是否到位。
（注意有特殊电源线要求的设备）小型机阵列柜pcserver交换机路由器切换器。
所需ip地址是否到位。
3．设备关机搬迁前准备工作。
设备搬迁前的准备工作是非常重要和必要的，因为根据我们的经验，设备在长时间开机后关机会有意外故障导致不能开机或其他硬件故障情况发生。同时也有可能由于网络连接错误导致服务器启动后不能对客户正常服务。所以数据备份，连接端口标识，地址规划，备件准备都是非常必要的。
1)数据备份。
2)设备标记。
磁盘阵列：
网络设备。
设备网络接口号（针对其他网络设备接口）。
对应设备几口号。
3)设备的关机下架搬运。
设备关机需要按照正常规则正常关机，pc服务器需要先停服务后关机的要注意先停服务再关机。小型机磁盘阵列按照操作规程按顺序执行每步操作完成关机。
在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸，下架人员为我公司有多年施工经验的专业人员。要求下架时先将所有线缆拆除，所有设备要轻拿轻放，以免造成不必要的损失，设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到目的机房。
搬运过程如果要用小推车等运输工具要在车上和设备间加垫缓冲物，以免在运输过程中震动过大，造成设备配件松动。
4)设备上架。
设备上架按照下架相反程序操作。
ip地址规划是针对用户在搬迁后ip地址有变化，设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细ip规划，在配置时提高效率避免错误。
网络设备。
设备原ip新ip备注。
5)备件备品。
windows20xxserver企业版安装光盘片。
我公司搬迁人员需要携带必要工具：螺丝刀，笔记本电脑，偏口钳等工具。
四、应急处理。
在设备搬迁后出现异常情况时现场技术人员立即检查设备，检查故障现象，确定故障位置。
硬件故障在备件准备范围内的立即更换，不在范围内的立即使用备用设备最短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统软件重新按装或恢复。
五、搬迁时间安排时间安排。
项目时间（小时）备注备份（可提前备份）。
停机。
拆卸。
上架。
连接。
开机。
配置测试。
六、后续服务。
七、搬迁报价：
装修合同装修合同
委托代理人：________。
营业执照号：________。
电话：________。
委托代理人：________。
电话：________。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
工程地点：______________________________________。
工程内容及做法。
工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
承包人包工、包料。
承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料。
承包人包工、发包人包料。
工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。
合同价款：本合同工程造价为：________________________元,小写:______________元。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费____________元，由发包人支付。
第四条发包人义务。
提供施工期间的水源、电源。
负责协调施工队与邻里之间的关系。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的.畅通。
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供。
由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条工期延误。
对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
工程量变化和设计变更。
发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
发包人未按期支付工程款，工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
水电施工改造完工,开关插座定位验收防水层经48小时试水不漏。
泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工。
木工吊顶,木制品完工。
油漆工程完工。
全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第十一条工程款支付方式。
双方约定按以下____方式支付工程款：
合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的%预付款，即_________元泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的%进度款，即___________元逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款%,即_________元.
签定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第条分多次付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付%工程款+变更项目差额。
其他支付方式：
工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。
工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付每次工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用________________元。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付。
施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项：
第十六条附则。
本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式________份，双方各执________份。
合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
承包人：________发包人：________。
法定代表人：________。
委托代理人:________委托代理人：________。
________年_____月_____日。
装修合同
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程项目：_____________________________________________________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条：工程概况。
3.委托方式：___________________________________________。
4.工程开工日期：______年_____月______日
5.工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天。
第二条：工程价款。
工程价款(金额大写)___________________元。
第三条：保修期。
保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
第四条：违约责任。
1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的.5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。
第五条：争议解决。
1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向xx区人民法院提起诉讼。
第十二条：合同生效。
1.本合同双方盖章，签字后生效。
2.本合同甲乙双方各执壹份。
甲方(业主)：乙方：
住所地址：企业地址：
邮政编码：邮政编码：
装修合同
展位位于，开始施工时间年月日，施工完成时间年月日。
在规定时间内按照装修规范进行施工，如期或者提起完成展位装修，我方将提前对其进行验收，验收合格后退还装修押金。如未按照规定时间完成展位装修，将进行处罚，每延期一天从装修押金中扣除500元，以此类推。
装修保证金由施工方支出，只认装修单位，不得转入其他费用支出。
展位负责人（签字）市场部经理（签字）。
施工负责人（签字）物业部经理（签字）。
hf-20xx-0201合同备案编号：建设。
工程名称：
发包人：
承包人：签定日期:
发包人（全称）：黑龙江省龙运大厦有限责任公司。
承包人（全称）：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。