转让不仅仅是一种经济行为,它也体现了社会的规范和价值观念。小编为大家整理了一份转让的注意事项和常见错误,希望能帮助大家避免在转让交易中犯错。
商品房转让协议
乙方(买方)::________________。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:
第一条甲方用地依据及商品房座落位置。
甲方以________方式取得位于____________,编号为________的地块的土地使用权。
(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为________。
划拨土地使用权转让批准文件号为________。
土地使用权证号为________,土地面积为________,地块规划用途为____,土地使用权年限自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)________,主体建筑物的性质为____,属____结构,建筑层数为____层。工程建设规划许可证号为________。
第二条乙方所购商品房的面积。
乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共________平方米(其中实得建筑面积________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米),共________(套)(间)。
该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:
第________(幢)(座)____层____号房,
第________(幢)(座)____层____号房,
第________(幢)(座)____层____号房。
上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。
第三条该商品房销售特征。
该商品房为(现房)(预售商品房)。
预售商品房批准机关为________,商品房预售许可证号为________。
该商品房为(内销)(外销)商品房。
外销商品房批准机关为________,外销商品房许可证号为________。
第四条价格与费用。
该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。按实得建筑面积计算,该商品房单位面积(暂定价)为每平方米____元,总金额为(____币)________元。
除上述房价款外,甲方依据有关规定代政府收取下列税费:
年月日前付清全部房价款____%的,甲方给予乙方占付款金额____%的优惠,即实际付款额为(____币)__________元。
第五条付款时间约定。
乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的____________银行(帐户名称:________,帐号:________):
年月日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元。
年月日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元。
3.____年__月__日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元。
第六条交接商品房时的付款额约定。
在双方交接该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款的____%,计(____币)___________元,其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起____天内付清。
第七条乙方逾期付款的违约责任。
________计算。逾期超过____天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第____种约定,追究乙方的违约责任:
年月日前,将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:
____年____月____日。
乙方(签章):________________________。
代表人:____________________。
____年____月____日。
商品房转让协议
经甲乙双方友好协商,就该房屋的使用权转让,达成转让协议如下:
一、房屋坐落、面积。
甲方将坐落于______的房屋转让给乙方,该房屋登记面积共______平方米。具体位置东至______南至______西至______北至______。上述房屋的使用权及附属设施包括:甲方现有所在房屋的一切建设设施及水电户口等。终身归乙方享有。
二、转让金额。
该宗地的转让价格为人民币_________元,大写:____________元整。
三、甲方保证此房屋手续真实,来源合法,权属清楚,四至界限清楚。若发生与甲方有关的权属或债务纠纷,概由甲方负责,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责全部赔偿。
四、房屋交付时间:______年_____月_______日。
五、付款方式及期限。
乙方向甲方预付人民币______元,剩余款在取得房屋使用权证及相关手续后交付给乙方。
六、房产归属。
1、建房手续由甲方配合办理,所涉费用由乙方承担。
2、在该房屋上的房屋由乙方自行出资建造,房产归乙方所有。
3、房屋建成后,在法律政策许可的前提下,甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下,所涉的相关费用均由乙方承担。
七、违约职责。
本协议签订后,任何一方均不得反悔。
如甲方反悔应当向乙方全额退还房屋转让款________万元,并偿付违约金_________万元,如造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失(包括建房、装修工程款和房地产增值部分)。
八、在法律政策许可的前提下,甲方应无条件配合乙方将房屋使用证和相关手续办理到乙方名下,所涉的相关费用均由乙方承担。甲方违反本协议导致房屋不能过户或无故进行交付,甲方应支付给乙方违约金壹拾贰万元。
九、本协议一式二份,双方各执一份。自甲、乙双方签字后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:_________乙方:_________。
身份证号:_________身份证号:_________。
商品房转让协议
甲方(出让人):
乙方(受让人):
甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定,本着诚实信用、平等自愿的原则,经协商一致,达成以下协议:
第一条【商品房买卖合同转让及原因】甲方同意将其与签订的编号为的《商品房买卖合同》(该合同已经按规定办理了登记手续且房屋已经交付,但由于该合同债务履行方原因未办理商品房过户手续)下的全部债权转让与乙方,作为甲方对乙方因其他原因产生的债务的清偿。
第二条【债权总金额】该《商品房买卖合同》的债权总金额为元。
第三条【债权转让通知】本合同生效后甲方应当及时通知该《商品房买卖合同》的相对人。
第四条【债权转移】《商品房买卖合同》的债务人接到通知后应当按《商品房买卖合同》向本合同受让人履行《商品房买卖合同》的全部义务。
第五条【合同效力】本合同自双方签字后生效。
第六条【合同争议】如在合同履行过程中发生争议,先由双方友好协商,协商不成向。
第七条【附件】本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品房屋转让协议
以商品形式进行房地产开发建设,是改革的产物。商品房屋开发,改变了需房单位自建自用的产品经济模式,那么商品房屋转让协议又是怎么一回事呢?以下是本站小编为大家整理的商品房屋转让协议范文,欢迎参考阅读。
转让方(以下简称甲方):xxxxx(身份证号:xxxxxxxx,住址:xxxxxxx)。
受让方(以下简称乙方):(身份证号:,住址:)。
双方就商品房的转让事项,本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议:
一、甲方将位于xx(三房二厅二卫,毛坏房)商品房转让给乙方。乙方对甲方所转让的商品房已作充分了解,愿意购买该商品房。甲方转让的上述商品房基本情况已载入编号为的《商品房。
买卖合同。
》中。甲乙双方拟定交易上述商品房的全部,即建筑面积xxxx平方米,套内建筑面积xxxx平方米,公共分摊建筑面积xxxx平方米。
二、商品房按每平方米xxxx元计价转让,总价折合人民币xxxxx元,乙方须于20xx年5月10日前付给甲方首付款xxxx元,截至20xx年5月4日止甲方尚欠的银行套房按揭贷款本金xxxx元本息由乙方负责偿还。
三、双方同意自签字之日起至过户更名、按揭贷款转移手续完成前这段时间,由甲方提供本人信用联社账户给乙方,由乙方负责缴纳套房每月的按揭款。套房月按揭扣款须于每月10日前足额存入指定的账户(户名:xxx,账号:)给甲方,以便银行扣款,不得逾期。逾期所产生的费用由乙方全部承担。
四、甲方在乙方付清首付款之日起,乙方取代甲方在编号为的《商品房买卖合同》中的主体地位,甲方将其在上述合同中所载明的权利和义务全部转移给乙方。
五、商品房合同转让过户手续办理由乙方负责,更名时所产生的营业税、更名费、地税、个人所得税等各项费用由乙方全部承担。甲方应提供必要的资料协助乙方办理房屋权属转让手续及其他在情理范围内的便利。
六、甲方违约责任。
(一)本协议签订后,如因甲方原因解除协议,甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。
(二)20xx年5月5日以前因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。
七、乙方违约责任。
(一)如未按协议规定期限缴纳房款,逾期超过20日,以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数,按农业银行同期贷款利率向甲方支付违约金,协议继续执行。
(二)本协议签订后,如因乙方原因解除协议,乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。
(三)20xx年5月5日以后因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。
九、双方约定的其他事项。
(一)本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应由马山县人民法院判决。
(二)本协议如有未完善之处,双方可协商签定补充协议。并具有同等法律效力。
十、本协议一式三份,甲乙双方及见证人各执一份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
受让方(以下简称乙方):住,身份证号码。
甲、乙双方经友好协商,自愿就甲方向乙方转让商品房一事达成如下协议:
一、转让标的:甲方将拥有的ssssssssssssss、车棚(建筑面积5.85平方米)转让给乙方。甲方承诺对拥有该标的的真实性负责。
二、转让价格:以上转让标的合计总价款叁拾伍万伍仟元人民币。转让价格包括以下费用:房款、车棚款、维修基金、有线电视初装费。
三、付款方式。
1、签订协议当天内,乙方应支付给甲方现金拾陆万元人民币,其中陆万元作为定金支付,首付款拾万元人民币。
2、甲方将标的转让到乙方后,70天内乙方付清余款拾玖万伍仟元人民币给甲方,定金抵作房款的一部分。
四、甲方的义务。
1、甲方应在签订本协议前付清房产开发商及水、电等所有费用。
2、甲方收到首付款拾万元人民币后负责将标的转让给乙方,但更名后相关房产证办理手续及税费由乙方承担。
3、乙方付清全部转让款项后3天内,甲方将标的相关的所有钥匙交付给乙方。
五、乙方的义务。
1、乙方应承担如期足额支付房款的义务。
2、乙方自行承担办理房产证手续及所有税费。
六、违约责任。
1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2、乙方如未按本协议规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约金。每逾期一天,乙方应付甲方所应付而未付部分房款的0.5‰向甲方付违约金,逾期超过15天,即视乙方违约,乙方定金不予退还。
3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.5‰向乙方付违约金,逾期超过15天,即视甲方根本违约,甲方双倍返还乙方定金。
4、甲、乙双方如有违约,违约后违约方除承担违约责任外,由违约方承担因复原转让标的到甲方名下的一切税费。
七、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决,协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、本协议自甲、乙双方签字盖印之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
预售商品房协议
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方出售的《______________》商品房事宜,订立本合同。
第一条。
甲方通过土地使用权______________方式取得______________区/市______________地块土地使用权,并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证,证书号为:____________________________,土地面积为:_____________,土地用途为:______________。
甲方经批准,在该地块上投资建造《______________》______________商品房,主体建筑物的建筑结构为______________结构;建筑物地上层数为______________层,地下层数为_________层。
乙方购买的商品房为______________。
预售商品房批准机关为_________,商品房预售许可证号为_______________________。
现房产权登记备案号为_______________________。
第二条。
乙方向甲方购买______________路______________幢______________层_______________室,政府批准的规划用途为______________。该商品房阳台是______________。
据甲方暂测该房屋建筑面积为______________平方米,其中套内建筑面积为_________平方米、公用分摊建筑面积为_________平方米。该房屋建筑层高为_________米。
该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2;。
该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件3;。
该房屋相关情况说明见本合同附件4;。
该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件5。
第三条。
乙方购买该房屋,每平方米房屋建筑面积单价为人民币______________元。:____________________________。
根据甲方暂测的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币______________元。:_______________________。
第四条。
乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。
本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外,不再作变动。
第五条。
在该房屋交付时,房屋建筑面积以______________市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准,如甲方暂测面积与实测面积不一致时,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理:
1.按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补;。
3.甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+-_________%,乙方有权单方面解除本合同。
4.乙方行使上述解除权时,必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出,否则视为放弃该项权利。
第六条。
本合同一式______________份,均具有同等效力。
其中甲、乙双方各执______________份,_________各执______________份。
商品房转让协议
甲方:,男,身份证号,住黄岛区新华路,电话:。
女,身份证号,住址同上。
乙方:
甲方二人系夫妻关系。青岛市区路号有一处房屋,该房屋登记在名下,该房屋位于区号,房屋性质为住宅,房屋面积平方,房产证号:(以下简称该房屋)该房屋无查封、抵押等限制转让情形。
经协商,双方自愿达成如下协议:
一、双方同意甲方房产证号为:的房屋转让给乙方。
二、房屋转让价格为万元。乙方于日前向甲方付清转让款。
三、甲方于前将房屋交付给乙方,并无条件配合乙方办理房权变更登记等相关手续。
四、为保障本协议履行,甲方同意房产证号为:的房屋抵押给乙方,并无条件配合乙方办理抵押登记等相关手续。
五、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由申请人承担。
甲方:乙方:
20xx年月日。
商品房转让协议
受让方(以下简称乙方):_______。
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况。
转让房屋(以下简称该房屋)位于,房屋结构为,建筑面积平方米。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为(人民币)_________元整,大写(人民币)_________。
第三条付款方式。
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款_________元(大写);剩余房款_________元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付。
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户。
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条违约责任。
甲乙双方如某一方违约,违约方因支付对方总房价的20%违约金。
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,可向当地法院起诉。合同未尽事宜,由双方另行协商,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。合同自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方:_______乙方:_______。
商品房转让协议
受让方(以下简称乙方):_________。
身份证号:________________________。
经双方自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有一套房屋转让给乙方。双方就转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守。
第一条:房屋基本状况。
转让房屋(以下简称该房屋)位于______市___县(区)______社区______单元层号,总建筑面积_________平方米。
第二条:转让价格。
双方商定转让价格为(人民币)_________元整,大写(人民币)____________万元整。
第三条:付款方式。
双方一致同意购房款由乙方一次性支付。甲方在收到款后应向乙方出具收据。
第四条:房屋交付。
甲方应于乙方交清购房款之日起,将该房屋全部钥匙及相关资料交付乙方,同时乙方即享有该房屋占有、使用、收益和处分权。
第五条:相关费用。
转让该房屋所产生一切税费由乙方承担,甲方净收益(人民币)_________万元整。
第六条:办理房屋产权证时,甲方须配合乙方办理有关手续。
第七条:本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。
第八条:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________。
商品房预售协议1
海丰县建设局。
书印制。
甲方:海丰县建设局(行政主管部门)乙方:(商品房预售人)丙方:(资金监管银行)。
为加强我县商品房预售资金监管力度,规范商品房预售资金收缴和使用行为,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广东省商品房预售管理条例》及其他相关法律、法规规定,鉴于:
1、乙方系在甲方注册(备案)登记的房地产开发公司,已取得了级的房地产开发资质(资质证书号:),乙方开发的本合同项下的工程项目已达到预售条件,乙方已在丙方开设商品房预售资金专用帐户。
2、丙方系银行的分支机构,同意接受乙方的委托代其收取商品房预售资金,并按照本协议的约定协助甲方监督乙方使用预售资金。
为此,经甲、乙、丙三方协商,在平等、自愿的基础上,就乙方开发并拟进行预售的预售商品房项目资金监管事宜取得的一致意见,现订立协议如下:
1、项目名称:
2、项目座落:
3、建筑面积:套数:
4、预售资金总额:
二、预售资金的监管范围。
凡本协议第一条所述商品房的所有预售资金收入均属监管范围。预售资金是指房地产开发项目通过商品房预售许可审批后,预售人进行商品房销售所获得的房价款。
三、监管资金的使用范围。
本协议所述监管资金必须用于本协议第一条所述商品房建设工程项目的开发建设,不得用于偿还乙方的银行贷款及其他债务。
四、预售资金的监管方式。
甲、乙、丙三方同意,预售资金监管按照如下方式进行:
1、甲方依照《广东省商品房预售管理条例》的规定,结合我县实际,委托丙方作为乙方该房地产开发项目商品房预售资金的监管银行。
2、乙方同意并保证本合同项下的商品房预售资金全部委托丙方代为收取,并存入其在丙方开设的预售资金专用帐户。
乙方在丙方开设的商品房预售资金专用帐户为:
开户名:账号:
3、乙方不得直接收存预售资金,所有预售资金(含购房定金)必。
须全额存入在丙方开设商品房预售资金专用账户。在项目竣工验收交付使用并经甲方确认前,只能用于购买项目建设必须的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费,不得挪作他用。
4、丙方受甲方的委托,负责该项目商品房预售所得款项的缴存和支付。乙方在丙方开设的商品房预售资金专用帐户内的资金,丙方不得挤占、挪用,并协助甲方监督该项目商品房预售款项用于该项目的工程建设。
5、因乙方履行与预购人签署的《商品房买卖合同》,需退已收预售资金给预购人的,如《商品房买卖合同》已办理备案确认,丙方应凭甲方出具的该预售商品房注销登记的文书退款给预购人;如《商品房买卖合同》尚未备案确认,丙方凭乙方与预购人签署的终止买卖合同退款给预购人。
6、丙方依据本条第5项向预购人退款的,仍应依照本协议的约定由甲方进行审核、确认。
7、乙方与预购人签订《商品房买卖合同》后30天内,向甲方申请办理《商品房买卖合同》备案确认手续。
8、乙方、丙方必须遵守《广东省商品房预售管理条例》,并接受甲方的监督管理。
五、资金监管的特殊约定。
凭甲方核准同意支付的数额支付。
2、预留不少于%以外的预售款项,乙方要根据项目的工程进度,严格按照《广东省商品房预售管理条例》第三十条规定使用。如发现乙方违规,甲方可暂停办理该项目的商品房合同备案手续和预售款拨付手续,丙方协助甲方监督,切实保障预购人的合法权益。
3、本协议有效期限内,甲、乙、丙三方须共同遵守,如有违反,按照《广东省商品房预售管理条例》规定进行处罚。丙方不按《广东省商品房预售管理条例》及本协议的约定拨付预售款,甲方应当责令其改正和退回流失款项。
4、商品房预售资金监督管理服务费,由甲方在该商品房开发项目办理《商品房预售许可证》时按相关规定收取。
5、丙方每月10日前应将上月底监管账号的资金余额告知甲方。
六、监管争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生争议,由甲、乙、丙三方协调解决。协商或调解不成的,按下列程序依法处理。
1、向人民法院提出诉讼。
2、向上一级房地产主管部门申请仲裁。
七、监管协议书的终止。
该商品房项目竣工验收交付使用后,乙方向甲方提出取消商品房预售监管的申请,获批准后,乙方持甲方出具的《解除商品房预售专用账户监管证明》到丙方办理解除监管手续,本协议书终止。
如本协议在履行期间届满前确需要提前终止的,必须经甲、乙、丙三方书面确认后,本协议方可终止履行。
八、其他事项。
1、本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方、丙方各执壹份。
2、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):
法人代表或授权代理人(签章):
签约地点:
乙方(公章)。
法人代表(签章)。
签约地点:
丙方(公章)。
法人代表或授权代理人(签章)。
签约地点:
年月年月年月日日日。
商品房转让协议书
住址:_______________身份证号:_______________。
受让方(以下简称乙方):_______________。
住址:_______________身份证号:_______________。
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况。
转让房屋(以下简称该房屋)位于贵港市港北区中山北路15号联邦国际大厦a单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。
第三条付款方式。
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付。
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户。
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证。
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由贵港仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
商品房预售协议1
出卖人(以下简称甲方)法定代表人:联系电话:身份证号:
买受人(以下简称乙方):联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,甲方、乙方双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议:
1.商品房坐落:省市区。建筑层数层,售出楼层数层,建筑面积平方米。(实际面积根据房管局最终测绘数据为准,多退少补)。
2.上述商品房总价款为(人民币)。乙方知晓并同意,上述商品房总价款不包含车位款,车位购买者与甲方单独签订转让协议)。
3.乙方对甲方出售的该房屋具体状况充分了解,自愿买受该房屋。乙方于年月,[大写]。乙方向甲方交付首付时,甲方向乙方交上述商品房相关钥匙(楼宇门、入户门及草厦子钥匙),并协助乙方办理入住手续。办理入住手续时所产生的费用,均由乙方承担。乙方取得钥匙并办理入住手续后,该房屋产生的所有费用,均由乙方承担。
4.由于甲方上述商品房为工程抵顶房(防水工程),因工程尚未完工结算,甲方暂不能配合乙方签订正式的《威海市商品房预售合同》,经甲乙双方协商,待甲方工程结算完毕,乙方与开发商签订正式的《威海市商品房预售合同》。本协议签订之日起三个月内,甲方协助乙方办理好《威海市商品房预售合同》。
5.甲方保证上述商品房无权属纠纷和债权债务等纠纷,如出现权属纠纷和债权债务等一系列纠纷,致使乙方未能如期入住及签订房屋预售合同,则由甲方无条件承担全部责任,退还乙方已付房款并赔偿装修费用。
6.甲方提供该房屋所有手续后,由于乙方或其他不属于甲方的原因导致无法办理贷款,乙方需在得知贷款无法办理之日起一个月内自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给甲方。
在规定期限内乙方未能凑齐剩余房价款,甲方有权要求乙方搬离该房屋。乙方为该房屋所投资用于装修等所有费用自行承担,甲方不予赔偿。
7.本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
8.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:
公章:
日期:年月日
乙方。
签章:
日期:年月日
商品房预售协议1
甲方(监管部门):
住所:联系电话:乙方(监管银行):
住所:联系电话:丙方(开发企业):
住所:联系电话:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令第248号)、《城市商品房预售管理办法》、《遂宁市市城区商品房预售资金监管暂行办法》等规定,经甲乙丙三方协商一致,现就丙方开发并拟预售的商品房预售资金监管事宜达成如下协议:
一、甲方按照市住建局委托对丙方商品房预售资金的交存、支取等行为进行监管,乙方应积极协助和配合甲方对商品房预售资金进行监管。
开发项目名称:
项目坐落:本批拟预售楼栋范围:拟预售面积:平米拟预售房地产工程建设资金总额:人民币万元。
三、预售资金监管范围。
丙方对第一条载明的商品房进行预售取得的资金收入均应当接受甲方的监管,包括承购人自行支付的购房资金和通过购房贷款支付的资金。预售资金实际监管金额为工程建设资金总额的1.2倍,即人民币万元(大写:人民币万元)。
3、丙方存在《遂宁市市城区商品房预售资金监管暂行办法》第十七条规定情形的,甲方应向乙方出具不予拨付通知书,并说明理由。
八、丙方和承购人双方自愿取消交易的,申请注销网签备案合同时,提交预售资金退款申请书,甲方向乙方出具预售资金退款通知书,乙方在2个工作日内将相应预售资金拨付到承购人名下账户。
九、乙、丙双方约定预售资金在专用账户存续期间产生的利息利率为:____________________________________________________________________.十、有关部门对监管资金专户资金进行冻结或者扣划的,乙方有义务说明资金监管专用账户的性质,并及时书面告知甲、丙双方。
十一、资金监管解除。
1、丙方对本协议约定房屋取得不动产所有权首次登记后,可以向甲方提出解除预售资金监管申请。甲方应当在2个工作日内进行核实,经核实情况属实的,出具《解除预售资金监管通知书》。乙方收到《解除预售资金监管通知书》应当在2个工作日内取消对专用账户的限制,丙方可以从中自由支取资金。乙方解除对专用账户的限制后,甲乙丙三方对本协议履行完毕。
2、本协议在履行期间,如涉及丙方、监管项目或者专用账户出现重大变更情形的,甲乙丙三方可另行签订补充协议,也可以重新签订预售资金监管协议。新协议约定专用账户发生变化的,乙方应将原专用账户内资金全额转入新开设的专用账户。
十二、违约责任。
1、如丙方存在《遂宁市市城区商品房预售资金监管暂行办法》第十七条规定情形,情节轻微的,甲方可责令丙方限期改正,并可暂停拨付监管资金;情节严重或逾期不改的,甲方有权关闭该项目商品房买卖合同网上签约系统,并报送相关部门进行处理。
2、如丙方因自身原因导致预售资金监管专用账户资金被查封、冻结、扣划的,其法律责任由丙方自行承担。如丙方未按规定和本协议约定交存和使用预售资金,给承购人造成损失的,其法律责任由丙方自行承担。
商品房转让协议书
女,身份证号__________,住址同上。
乙方:__________。
甲方二人系夫妻关系。青岛市__________区__________路__________号__________有一处房屋,该房屋登记在__________名下,该房屋位于__________区__________号,房屋性质为住宅,房屋面积__________平方,房产证号:__________(以下简称该房屋)该房屋无查封、抵押等限制转让情形。
经协商,双方自愿达成如下协议:
一、双方同意甲方房产证号为:__________的房屋转让给乙方。
二、房屋转让价格为__________万元。乙方于__________日前向甲方付清转让款。
三、甲方于__________前将房屋交付给乙方,并无条件配合乙方办理房权变更登记等相关手续。
四、为保障本协议履行,甲方同意房产证号为:__________的房屋抵押给乙方,并无条件配合乙方办理抵押登记等相关手续。
五、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定__________为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由申请人承担。
甲方:__________乙方:__________。
__________年__________月__________日。
商品房转让协议书
甲方(转让人):姓名,性别,年龄,族别,身份证号,籍贯,职业,工作单位和住址。联系电话:
乙方(受让人):姓名,性别,年龄,族别,身份证号,籍贯,职业,工作单位和住址。联系电话:
甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上,依法就商品房转让达成如下协议:
一、甲方将座落于甘肃省兰州市区的商品房转让给乙方,该商品房建筑面积平方米,由开发商开发。
二、合同标的商品房产权现状及转让变更手续办理:
1.甲方已于年月日与开发商公司签订本合同项下的商品房预购合同,商品房在建,预计年月建成交付业主。首付款万元由乙方给付甲方后,由甲方向开发商交付,抵押按揭贷款手续由乙方负责以自己名义办理(包括抵押担保及相关手续均由乙方负责),按揭贷款总额为万元。
2.甲方应在开发商向其交付房屋之日起三日内向乙方交付该房屋,交房之日,乙方向甲方一次性给付转让费柒万元及购房款余额万元,甲方应于收到乙方给付的转让费及商品房转让价款余额之日起三日内办理该商品房的提前还贷赎房手续,及时付清按揭贷款后注销抵押登记手续,并积极配合乙方到房管部门办理商品房转让申请手续,待房管部门通知之日起三日内双方必须共同到房管部门签订商品房转让合同、办理过户及权属登记手续,因该房产权属过户到乙方名下所应缴纳的税费由乙方承担,但甲方应积极协助乙方办理相关的签名等过户登记手续。
三、甲方应对任何第三人基于该商品房提出的权利要求向乙方提供担保,以确保乙方合法受让的房产权利不受他人干涉。
四、违约责任。
1.甲方到期如逾期向乙方交付房屋的,乙方有权要求甲方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;甲方到期拒绝向乙方交付房屋或逾期一个月以上仍不交付房屋,乙方有权终止本合同,并且有权要求甲方给付人民币壹拾万元的违约金,造成乙方的一切经济损失由甲方负责赔偿。
2.乙方到期如逾期向甲方给付价款,甲方有权要求乙方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;乙方到期拒绝向甲方给付价款或逾期一个月以上仍不给付,甲方有权终止本合同,并且有权要求乙方给付人民币壹拾万元的违约金,造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。
日起按银行同期贷款利率的两倍向乙方计付利息。
4.自本合同书签订之日起,任何一方中途反悔终止本合同的,违约方除了一次性支付守约方人民币壹拾万元的违约金外,造成该方的一切经济损失由违约方赔偿。
五、本合同自签订之日起生效。
六、本合同书一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
二〇一二年一月一日。
商品房屋转让协议
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况。
转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区_______小区_____号楼_____层_____室,建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为(人民币)____元整,大写________元整(人民币)。
第三条付款方式。
由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。
第四条房屋交付。
甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户。
房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的保证。
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款_____%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由__仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(签章)_________。
________年_____月____日。
乙方(签章)__________。
________年_____月____日。