当前位置:奇妙百科 > 租赁合同 > 合同违约起诉书(通用21篇)

合同违约起诉书(通用21篇)

时间:2024-05-01 04:41:07

合同协议的内容应该明确、详尽,阐明各方的权益和责任。小编为大家搜集了一些优秀的合同协议范例,希望能够帮助大家更好地理解和运用合同写作技巧。

合同违约起诉书

原告:__________,男,_____族,_____年_____月_____日出生,家庭住址:云____________________村。电话:_______________。

被告:_________,男,_____族,现年_____岁,职业:__________;家庭住址:____________________村;电话:_______________。

案由:《人民调解协议书》履行纠纷(合同纠纷)。

诉讼请求:

1、请求人民法院判令被告立即履行_____年_____月_____日达成的《人民调解协议书》,立即支付__________元人民币给原告。

2、请求人民法院判令被告承担因违约给原告人所造成的一切经济损失,含代理劳务费、交通费及其_____年_____月_____日后后银行同期利息的4倍共计__________元。

本案诉讼费由被告承担。

3、事实及理由:

__________年_____月_____日,原告的父亲_______________(退休教师)因为腰痛到被告处就诊,被告给原告的父亲注射了针水(未知名),回到家中即告生命危急,经抢救后无效死亡。

死亡事件发生后,被告不同意做鉴定并承诺愿意承担赔偿责任。后双方在县卫生局、__________镇派出所、__________镇政府、司法所,原告的村干部、被告的村干部多方参与的情况下平等协商,于__________年_____月_____日达成了《人民调解协议书》,被告同意补偿原告__________万元。具体支付时间为:__________年_____月_____日支付_____元,_____月_____日支付_____万元。

协议书签订后,被告支付了_____万元后,找各种借口拒绝支付。

原告人认为,被告非法行医胡乱注射针水是剥夺了父亲生命的根本原因,依法可追究被告故意致人死亡的刑事责任(至少也可追究过失致人死亡之刑事责任),但原告考虑与被告为乡里乡亲关系,协议也是在各个部门参与的情况下达成的,故未主张追究刑事责任。但万没有想到,被告毫无诚信,竟然以奸诈的方式以__________元让原告人处理父亲的后事后,竟然拒绝履行人民调解协议书,被告的行为已严重践踏国家的法律,构成事实上的欺诈违约,性质极其恶劣,企图玩弄受害人家属及其参与解决的多方人员。

根据《人民调解法》的规定,经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律约束力,故本调解协议合法有效,被告人应当不折不扣地履行。

又据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第一条的规定,被告的行为已为合同违约行为,应当依法承担违约赔偿责任。而据《民法典》的.规定,被告应当赔偿给原告人因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。

故请求人民法院支持原告的全部诉讼请求,维护原告人的合法权益,维护国家法律的权威和法院的权威。

此致

_______________县人民法院。

具状人:__________。

_____年_____月_____日。

合同违约起诉书

原告:______________,男,汉族,_________年3月3日生,住郑州市_____________道2号。

被告:_________________西华县_______________调味品厂(合伙企业),住所地:_________________河南省西华县逍遥镇常村。

负责人:______________

1、依法判令被告继续履行合同。

2、依法判令被告支付原告违约金260000元。

3、诉讼费判由被告承担。

原、被告双方于________年4月5日签订一份销售合同。合同约定,被告保证原告为其产品在郑州地区的唯一销售代表,被告不得在原告未知、未许可的情况下,向郑州地区任何一家经销商供货,如果被告违约被原告发现,发现一次被告应支付原告100000元的经济补偿。若被告无故解除合同或者违约,被告应给予原告原有收益的10倍的经济补偿。另合同还对双方相互协作、市场开拓、管理、调货、退货等作了约定。合同签订后,原告按合同约定履行合同义务,而被告于20xx年7月初以来在原告未知的`情况下,擅自向原告郑州地区的客户(经销商)供货,致使原告开拓的郑州市场无法控制,使原告的销售额急剧下降,给原告造成巨大的经济损失。________年10月下旬,被告无故终止合同,拒不向原告供货,后原告又多次要求被告供货,被告以种种理由搪塞原告。

综上所述,被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,原告为维护自己的合法权益,特依法提起诉讼,请人民法院依法判决。

此致

___________人民法院

具状人:___________

____年_____月_____日

合同违约起诉书

原告:______________,女,_____年_____月_____日出生,汉族,无业,住_____________,身份证号码_____________.

被告:______________房地产开发有限公司,住所地_________________,实际经营地_____________(邮编101100),注册号________________,联系电话________________.

法定代表人_______________,系公司董事长。

案由:_________________商品房预售合同纠纷。

诉讼请求:_________________。

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:_________________。

20xx年12月31日,原告与被告签订了编号为y_______________的《商品房预售合同》。根据该合同的约定,被告应在20xx年8月30日前向原告交付房屋,否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止,依原告全部已付款的万分之一按日计算,并于实际交房之日起30内向原告支付。

20xx年1月22日,原告向被告支付了全部购房款,但是被告未按照合同约定时间交付房屋。20xx年10月7日,原告与被告签订了《补充协议》,被告承诺在20xx年5月30日前交付房屋。据此协议,被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即20xx年8月30日之次日起计算。

20xx年8月18日,被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中,被告明确说明,“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的.方式向您支付违约金”。直到20xx年12月10日,被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定,被告应当向原告支付自20xx年8月31日起至20xx年12月10日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日30日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金,被告始终不支付。20xx年1月,原告委托律师向被告发出《律师函》,被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述,为维护合法权益,原告根据我国法律的相关规定,向贵院提起诉讼,恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

__________人民法院。

起诉人(签字):_________________。

20xx年xx月xx日。

合同违约起诉书

原告:___张xx,女,汉族,196x年x月2x日出生,住四川省巴中市巴州区xx号,电话:___20____.

被告:___庄xx,男,汉族,197x年1x月x日出生,住广东省东莞市xxx,电话:___20____.

诉讼请求:___。

判决解除原、被告20____年8月19日签订的《商铺租赁合同》;。

判决被告支付原告违约金合计人民币500000元;。

判决被告支付原告垫付物管费和水电费共计人民币50000元;。

判决被告于20____年7月31日前自行撤出商铺内其安装的设备、设施,恢复原貌,付清20____年3月20日至7月31日的物管费和水电费。

判决被告承担本案的`全部诉讼费用。

事实与理由:___。

20____年8月19日,原、被告双方签订了《商铺租赁合同》。合同约定,原告将坐落于____市____区____路xxx号商铺租赁给被告,租赁期限为5年,自20____年8月25日起至20____年8月24日止,并约定了双方若违反约定应承担的违约责任。合同签订后,原告按照该租赁合同约定交付了商铺,但被告却不按合同约定支付租金,经原告多次催缴,被告仍拒绝按约定支付租金,并长期占用商铺。

综上,为维护原告的合法权益,原告特向贵院提起诉讼,望判如所请。

此致

____区人民法院。

原告:___。

合同违约起诉书

住所:__________________

法定代表人:________________电话:___

被告:____房地产开发有限公司

住所:__________________

法定代表人:________________电话:______

诉讼请求:

1、支付设计费____元及逾期支付的利息____元;

2、支付违约金____元(或赔偿经济损失____元);

3、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:

____年__月__日,原告和被告签订了一份《__工程设计合同》,约定设计费金额为人民币____元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付____元,尚欠设计费____元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

此致

_____人民法院

具状人:____设计院(盖章)

法定代表人:____(签章)

____年__月__日

医疗合同违约起诉书

诉讼请求:_________________。

2、判令诉讼费用由被告________承担。

事实及理由:_________________。

_______年___月__日,被告因其丈夫需要资金,向原告借___元人民币,约定还款日期为_20__年底,并出具借条一张。还款日期到期后,被告未及时归还借款。____年初,原告多次向被告催讨借款,被告说其手头没有钱无法按时归还借款;____年期间原告多次催讨未果。__20__年初至四月期间,原告多次向被告催讨借款,被告态度一次比一次恶劣,还恶言对待。之后被告电话也不接,即使接通也匆匆挂掉。

故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼,请贵法院依法支持原告的诉讼请求。原告认为:_________________被告从原告处借款,依法应当承担还本付息义务。为保护原告的合法民事权益,现向贵院提起诉讼。

此致

________人民法院。

起诉人:_________________。

___年__月__日。

合同违约起诉书范文

1、人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,实行公开审理。对决定开庭审理的案件,将在开庭三日前通知双方当事人。

2、开庭审理大致分为法庭调查、法庭辩论和评议,宣判等几个阶段。如果您提出回避申请,你需要说明理由。如果您不提出申请或者申请被驳回,庭审将继续进行。

3、在法庭调查阶段,审判长或审判员将组织双方当事人,针对自己的请求和主张,按顺序分别举证、质证。质证是当事人围绕证据的真实性、关联性、合法性、针对证据有无证明力以及证明力大小,进行质疑、说明和辩驳。

4、在法庭辩论阶段,审判长或审判员将组织双方当事人针对争议焦点,围绕全案事实、法律责任等发表意见。

5、在评议、宣判阶段,合议庭或审判员将对庭审情况进行总结,对双方当事人发表的意见进行评议,表明是否予以支持,并阐明理由。

6、如果是原告,经法院传票传唤无正当理由拒不到庭的,法院可以按撤诉处理;被告反诉的可以缺席判决。

我们国家在对于合同违约纠纷进行处理的时候,可以通过法院调解的方式,也可以通过私底下协商和法院判决方式来进行解决。合同违约责任的产生是由于违反了合同当中所规定的具体的义务,所以可能导致诉讼发生。

医疗合同违约起诉书

法定代表人:__________________。

被告:________________________。

法定代表人:__________________。

诉讼请求:

3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实和理由:

____________年______月______日,原告与被告于______市______区签署了《采购合同》,约定原告向被告采购2吨____________萃取剂,合同价款为人民币____________元,若货到后经检验不合格的,原告有权退货,被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定,被告违反合同约定的,原告有权解除合同,被告应在三日内返还合同价款,并承担由此给原告造成的损失。

合同签订后,原告于______年______月______日向被告支付了全部货款并于______年______月______日对被告所供货物进行了取样检验,检验结果显示货物质量不合格,原告遂通知被告解除《采购合同》,并要求被告返还全部货款,被告于______年______月______日向原告发函表示愿意在______年______月______日退还货款,但此后被告并未按期退款,虽经原告多次催收,被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,原告依法向贵院提起诉讼,请求贵院查明事实,依法裁判,支持原告的诉讼请求。

此致

____________区人民法院。

具状人:__________________。

日期:__________________

医疗合同违约起诉书

原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住________________,身份证号码:_________________。

系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

法定代表人:______________。

诉讼请求:_________________。

1.

2.

3.

事实与理由:_________________。

此致

__________人民法院。

具状人:______________。

_____年_____月_____日。

违约合同

由于受违约金兼有惩罚性和赔偿性的影响。出租人与承租人之间在约定违约金时,往往会采用滞纳金来表述,这就需要法官对滞纳金有所认识。但是,有这样一起案件,法官认定:双方在合同中约定逾期付款按租金总额每天收取3%的滞纳金过高,原告基于约定向被告主张20万元的违约金从本案实际情况来看仍然过高,依法应予调整。因而较违约金兼有惩罚性而言,此认定使违约金的性质发生了根本的变化。所谓滞纳金是指超过规定的缴款期限,向缴款人征收的一种带有惩罚性质的款项。属于行政法调整范围,具有法定性、强制性和惩罚性的特点。并且,发生在国家行使公共权力的过程中,双方法律地位是不平等的。滞纳金在租赁合同中频频露面,是因为一些当事人受计划经济的影响,认为国家法律、法规有明文规定,违约按超过规定期限的天数,每天征收应缴款额一定的百分比。如果一旦发生纠纷,有一个法定的计算标准。但是,通过民法和合同法的基本原则,肯定租赁合同当事人地位平等,在权利义务的分配上平等协商,肯定房屋租赁合同主体受平等的法律保护,滞纳金应当退出当事人在租赁合同中的约定。

在租赁合同中双方当事人约定违约金的计算办法,常约定为按所订租赁物的百分之几或几十计算违约金。显然,这种约定存在问题,违反了公平原则。但是,对于双方当事人的这种约定,法官将如何认定呢?有这样一起案件,法官认定,承租人应按所订租赁物总值的20%赔偿违约金给出租人。在这里,我们可以看出法官的认定显得是那么不安,没有回答何以可能。要知道,在租赁合同中,承租人对租赁物的使用,是对租赁物的全面使用。出租人将租赁物的使用权转移给承租人的同时,必须将租赁物的占有权也转移给承租人。因此,租赁合同成就的条件是:出租人的租赁物被承租人实际使用、占有、收益的事实。我们认为,法官应当对当事人的约定有所认识,从而排除对无效部分的认定。

3、当事人双方约定合同为不完全履行,认定违约方赔偿全部违约金。

所谓不完全履行,是指当事人在履行合同时,没有按照合同约定的全部履行因素进行履行的情况。这种情况在租赁合同案件中经常遇到。但是,当双方当事人在合同中,约定不完全履行时,我们该如何认定呢?有这样一起案件,当事人双方约定在每月合同付款期限届满后,承租人每月只给付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的费用。法官认定,承租人未在约定的期限内向出租人缴纳70-80%的租金已构成违约,出租人就可每月增收欠租金额3%的.逾期违约金。

由于违约金是当事人双方在订立合同时,预先确定的,于违约后生效的,独立于履行行为之外的给付。法官在认定当事人主张的违约金时,都离不开对当事人双方所订立合同的思维。但是,当双方当事人因撤诉重新达成了协议(未约定违约金),一方当事人为另一方当事人赔偿了损失(承担了撤诉的费用),另一方当事人是否可依据原协议要求其承担违约金?有一起案件,出租人曾向法院起诉承租人,后出租人向法院撤回对承租人的起诉。撤诉时出租人与承租人就给付租金的时间重新进行了约定,但未约定违约金。出租人第二次起诉到法院后,法官认定,承租人应按原协议赔偿出租人的违约金。这种认定情况,对当事人签订了一份新协议就没有意义了。相应地,与新协议相比,就会使出租人意外获利。这样的结果显然损害了承租方一方的利益。

合同违约起诉书

原告:_________,男,汉族,19____年3月15日出生,住____省______市______街______路一巷3号。

原告:_________,男,汉族,19____年12月19日出生,住______省______县______镇______街______。

被告:_____________建材厂

法定代表人:___________

住所地:_________市______镇______村______社

电话:_______________

第三人:___________,男,______年__月__日出生,____省______市______街______路______号。

诉讼请求:___

1、请求人民法院确认两原告与被告签订的《商铺租赁合同》无效;

2、请求法院判令被告返还原告保证金86000元、8月份租金43000元及补偿金10000元及上述款项利息暂计3000元(利息从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清款日止)

3、本案的诉讼费由被告承担;

事实与理由:___

20____年6月26日,原被告签订《商铺租赁合同》,约定被告将位于______市____路______号115、116、117首层商铺租赁给原告使用,20____年7月1日,原告依约定向被告支付了保证金86000元、8月份租金43000元及10000元补偿金。双方签订上述合同15天后原告发现被告在签订合同过程中存在恶意欺诈,且违反诚实信用原则,其一、被告在签订合同时声称是上述商铺的产权人,但商铺所有权人实为______,被告并不是上述商铺的产权人;其二、______出租上述商铺给被告,租期是四年,但被告出租给原告的租期是五年;其三、被告租赁给原告的`商铺并没有400平方米,实际只有320平方米,合同内容与实际情况严重不相符,且签订上述合同的过程第三人完全不知情。故此,根据《民法通则》、《合同法》的相关规定,原被告签订《商铺租赁合同》无效,被告应返还原告所交的所有款项,请求人民法院支持原告的诉求。

此致

______市人民法院

具状人:___

年月日

违约起诉书范文

法定代表人:职务:董事长/总经理。

被告::有限公司。

法定代表人:职务:董事长/总经理。

联系电话:

被告:,男,汉族,年月日生,住址:,联系电话:

诉讼请求。

一、请求判令被告支付给原告货款元;。

二、请求判令被告支付逾期付款违约金元;。

三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由。

年月日,被告从原告处购得元货物,根据合同约定,付款时间是,但至今未付货款。

故为维护自己的合法权益,特向贵院提起诉讼,望予支持。

此致

人民法院。

具状人:有限公司。

店面租赁违约起诉书

身份证号:__________________,联系电话:________________________。

住址:________________________,邮编:________________________。

被告:__________________限公司。

法定代表人:____________,职务:总经理。

诉讼请求:

一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币____________元,违约金____________元/天,(由______年______月______日至______年______月______日)逾期______个月,(按银行同期贷款利率计算)。

三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照____________元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币____________元(大写:__________________)。

四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失元。(按银行现利率执行)。

五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

事实与理由:

原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于____________年______月______日与被告签署了《商品房的买卖合同》,原告购买被告开发的__________________商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于______年______月______日将首付款人民币______元,于____________年______月______日将贷款人民币元付于被告账户,合计总房款______元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定,该商品房应于______年______月______日前验收合格并交付使用,但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》,导致至今______年______月______日,原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定,“甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。

依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布____________年房屋租赁市场指导租金的通知》中《___________年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区____________元/月/建筑平方米,以此为依据要求增加违约金数额。自______年______月______日至______年______月______日的违约金为人民币____________元。原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝,被告故意躲避原告之询问,无奈之下,原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》____________年______月______日执行版的相关规定,向贵院提起诉讼,请求人民法院依法予以支持。

此致

____________区人民法院。

原告:__________________。

______年______月______日。

合同违约起诉书

法定代表人:_______________,电话:_______________________。

法定代表人:_______________,电话:_______________________。

诉讼请求:___

2、请求法院判决被告支付违约金_________元;

3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:___

_________年____月____日,原告和被告签订了一份《________工程设计合同》,约定设计费金额为人民币_________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付_________元,尚欠设计费_________元至今未付。

经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的'诉讼请求,以维护原告的合法权益。

此致

__________人民法院

具状人:____________设计院(盖章)

法定代表人:______________(签章)

_________年____月____日

附:___合同副本____份。

本诉状副本______份。

其它证明文件____份。

违约合同

甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上,达成以下协议:

一、乙方向甲方借款人民币?元整。

二、借款期限为?年,从?年?月?日起至?年?月?日止。

三、借款期限届满,乙方保证返还借款,否则愿意承担一切法律责任。

四、甲方在本协议签订后二日内将借款交付乙方。

五、甲方未按时将借款交付或者乙方未按时还款,违约方应当向守约方支付违约金?元。

六、本协议一式两份,自甲、乙双方签名并加盖公章(是单位的加盖公章)之日生效,甲乙双方各执一份为凭。

甲方:

乙方:

签订日期:?年?月?日

合同违约起诉书

原告__________某有限公司,住所地_______________,电话:_______________。

法定代表人:_______________职务:_______________

被告___________有限公司,住所地,电话:_______________。

法定代表人:_______________

诉讼请求

2、判令本案的诉讼费等费用由被告承担。

事实和理由

原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器,双方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为no.01、no.02.以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。

《合同》签订后,原告于__________年________月_______日向被告全额支付了《合同》总货款人民币____________元,而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务,但被告仍拒绝交货,导致原告工期延误,订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约,原告依法通知被告解除合同,并要求其承担相应责任,但被告还是置之不理。无奈,原告只能诉诸法律,恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢!

此致

_______________某区人民法院

具状人:_______________

__________年________月_______日

合同违约起诉书

原告:

住所:

法定代表人:

被告:

住所:

法定代表人:

1、支付设计费_______元及逾期支付的利息_______元;

2、支付违约金_______元(或赔偿经济损失_______元);

3、本案诉讼费由被告承担。

_______年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币_______元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____%支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付_______元,尚欠设计费_______元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的.合法权益。

此致

_______人民法院

具状人(盖章):___________

法定代表人(签字):__________

_______年_____月_____日

附:

合同副本_______份。

本诉状副本_____份。

其它证明文件_____份。

店面租赁违约起诉书

1.判令被告立即返还房屋押金租金__________元;。

2.判令被告支付违约金_______________元整;。

3.判令被告承担诉讼费用。

事实与理由。

_____________(事实与理由),按照双方的《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约,致使合同目的不能实现的,应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和某肃性。

此致

_______________人民法院。

起诉人:______________。

__________年__________月__________日。

二手房违约起诉书范文

尊敬的领导:

您好!

我是建设与管理工程学院工业工程专业201x级学生,由于签约前过于仓促而未考虑周全,现向您提出违约申请。现已签协议的`单位为东莞劲胜精密组件股份有限公司,违约后的新单位为用友集团。对于本次违约,我深感歉意。尽管我已向东莞劲胜精密组件股份有限公司人事处及建设与管理工程学院负责人作了诚恳的说明,也得到了许可和谅解,但我仍然要对因为我与原单位解除协议而给学校、学弟学妹们造成的影响,表示深深的歉意。

在西华大学,我学到了很多。学校为我们创造了极好的学习条件与生活环境,使我能够全面地掌握专业知识与技能,顺利完成学业走向社会。但面临选择就业单位时,从未走出过学校的我有许多困惑和迷茫,在工作地点的选择上考虑得不甚周全。虽然父母开明,对选择工作地点之事均尊重我的选择,但我逐渐意识到,父母日渐年老需要照顾,作为独生子女,自己应该实际地考虑到以后长久的生活环境与肩负的责任。因此我经再三考虑,决定留在成都工作。

希望领导能允许我与原单位解除协议,选择在用友集团工作。我深知此次违约会给母校就业工作带来不便,也可能会影响到师弟师妹们,所以我诚恳地向学校领导、老师表示歉意。我将严格按照就业协议承担责任,履行与原单位的违约条款。我在以后更适合的工作岗位上会好好努力,勤奋工作,争取以骄人的成绩报答家庭、学院和母校。再次向您和母校表示深深的歉意,恳请领导允许我与原单位解除协议!

此致

敬礼

申请人:

店面租赁违约起诉书

诉讼请求:_________________。

一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币元,违约金元/天,(由*年**月**日至*年*月**日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。

三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币元(大写:_________________)。

四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失元。(按银行现利率执行)。

五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

违约合同

答:房屋租赁合同已经签订,生效,你可以要求解除合同,但需要承担违约责任。

已经缴纳的租金、押金等可以要求退还,但你需要按照合同约定支付给对方违约金。

至于中介费,居间服务已经完成,你自己的原因不想继续承租的,中介费一般不退。

合同自双方签订之日起生效,和起租日没有关系,无论是否到起租日,也无论是否入住,你在合同生效后因为个人原因解除合同,是违约行为,应当承担违约责任。

合同不生效的情况下,可以撤销。但这只是理论知识而已,我估计中介不会和你谈这些的。

合同没有约定违约金数额的,以对方实际经济损失为限,没有经济损失的不需要赔偿。

只能要求直接经济损失,你说的是可预期利息,法律不支持。

中介费退不了是肯定的了,你现在直接要求退还押金和租金是可以的,对方不同意你可以到法院起诉。

根据你的描述,不需要缴纳,对方不退你去起诉吧。

违约金是当事人通过约定而预先确定的,在违约后生效的独立于履行行为之外的给付。也就是当事人事先约定的,在一方违约时应向对方支付的一定数额的金钱。

《合同法》第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”

《合同法》第114条规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。在适用违约金责任时,应当注意以下规范:

从原则上讲,违约金必须是当事人事先约定的,这是《合同法》第114条关于违约金含义的规定所决定的,同时《合同法》在废除原有的有关法定违约金制度的规定的同时,并没有规定新的法定违约金制度,所以明确违约金应由当事人事先约定是尊重当事人合同自由原则的体现。

根据《合同法》的有关规定,对于当事人在合同中约定的违约金或者违约金计算方法所计算出的违约金过高或者过低的,在具体司法实践中如何处理,还有不同的做法。我们认为,应当按以下原则处理:

1、当事人没有提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的,人民法院应当根据合同约定的标准计算违约金。人民法院在当事人未提出要求调减或者调增违约金的情况下,不得主动对约定违约金标准进行调整。因为合同关系是当事人之间的利益关系,即使违约金数额过高或者过低而当事人自愿接受的,因为不涉及社会公共利益、国家利益和他人的利益,所以没有必要对此进行主动干预。

2、当事人提出合同中约定的违约金或者其计算标准过高或者过低的,人民法院可以建议双方当事人进行协商后对违约金进行调整。当事人之间不能达成新的协议的,人民法院可以参照同类型案件违约金的中等标准予以核定,以适当体现法官的自由裁量权。无法确定上述中等标准的,可以按照非违约方当事人因违约行为所造成的损失为参照,一般可以以不超过非违约方损失的120-130%为过高与否的调整标准;以低于损失额80%作为是否过低的认定标准。当然还应当结合具体案件进行确定。

3、如果合同约定的违约金是概括的违约金,即合同约定在一方当事人部分不履行、不完全履行与完全不履行合同时的违约金数额是同一数额,而一方当事人出现部分不履行或者不完全履行的违约行为时,违约方提出约定违约金过高时,人民法院可以按照《合同法》关于人民法院调整违约金数额的规定对违约金进行调整。此时调整违约金的依据是合同法关于法院调整违约金权力的规定,而不是基于合同已经部分履行的比例来计算扣减违约金。此时对违约金的调整方法与标准仍然是根据违约方的违约行为给非违约方所造成的损失来相比较而确定的。因为违约金是为担保债务的履行而设定的,但不是根据履行的数额来确定的,违约金的数额不能根据已经履行的比例来进行扣减,否则是根本不符合违约金的性质的,但是已经履行的事实可以表明,非违约方的损失并不是太大,而可以据此适当减少违约金的数额。