当前位置:奇妙百科 > 建设工程合同 > 在建设工程合同反诉状(精选20篇)

在建设工程合同反诉状(精选20篇)

时间:2024-05-15 16:23:05

建设工程的规模和复杂性不断增加,对工程技术和管理水平提出了更高要求。建设工程总结范文如下,希望能给大家提供一些写作的思路和技巧:

装修合同反诉状

反诉人(本诉被告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人:_____________________,__________有限公司经理。

被反诉人(本诉原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人:_________________李__________,__________有限公司经理。

反诉请求:

1.要求被反诉人支付__________费_____________元。

2.被反诉人应负担案件全部受理费。

事实与理由:反诉人与被反诉人于_____年_____月_____日签订了合同。 。

反诉人认为:____________ ____ 。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。

此致

_______________区人民法院。

_____年_____月_____日。

撤销合同纠纷反诉状

男女方:_____________,汉族,_______年___月____日生,住____________________________,身份证号码_________________.

女方:_____________,汉族,_______年___月____日生,住____________________________,身份证号码_________________.

男方与女方经人介绍,于______年____月相识,并于______年____月____日在_____________________登记结婚。因双方夫妻性格不和,致使夫妻双方感情破裂,且已无任何和好可能,现经双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:

一、男女双方均自愿离婚;。

二、双方现有一子,无固定房屋,不涉及任何财产纠纷。

三、离婚后,双方生活互不相干,不得干涉对方今后的生活。

四、孩子由男方抚养,方每月支付生活费元,在不影响孩子学习、生活的情况下,方可随时探望孩子。

本协议一式两份,男、女双方各执一份,签字后立即生效。未尽事宜,双方协商解决。

如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

男方:

女方:

时间:

时间:

店铺租赁合同的反诉状

根据《_____》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系,双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商,特定立本合同。

第一条租赁内容。

一、甲方将位于______市______区______号门面租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法产权。

二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为______平方米,使用面积为______平方米。甲方同意乙方所租房屋作为经营用,其范围以乙方营业执照为准。

四、________________________________________________。

第二条租赁期限。

五、租赁期______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。

第三条租金及其它费用。

六、合同有效年度租金共计为______元(人民币)。

七、每一个租赁年度按月计算。

第四条双方的权利和义务。

九、甲方。

(一)甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用,并负责年检及日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时,所有费用由甲方负责。

(二)对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。

(三)负责协调本地区各有关部门的关系,并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。

(四)甲方保证室内原有的电线、电缆满足乙方正常营业使用,并经常检查其完好性(乙方自设除外),发现问题应及时向乙方通报。由于供电线路问题给乙方造成经济损失,甲方应给予乙方全额赔偿。

(五)在合同期内,甲方不得再次引进同类(饰品)商户。如违约应向乙方赔偿元人民币经济损失费,并清除该商户。

(六)甲方应保证出租房屋的消防设施符合行业规定,并向乙方提供管辖区防火部门出具的电、火检合格证书复印件。

十、乙方。

(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。

(二)合同有效期内,对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。

(三)按合同内容交纳租金及其它费用。

第五条付款方式及时间。

十一、乙方在签订合同时付给甲方______元人民币为定金,在正式入住后五日内将第一月的租金______元人民币付给甲方。

十二、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。

十三、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐、支票、汇票或现金等方式。

第六条房屋装修或改造。

十四、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时,必须先征得甲方书面同意,改造的费用由乙方自负。在合同终止、解除租赁关系时,乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)。

第七条续租。

十五、在本合同期满后,乙方有优先续租权。

十六、乙方如需续租,应在租期届满前二个月向甲方提出,并签订新租赁合同。

第八条其它。

十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人变更、企业迁址、合并,不影响本合同继续履行。变更、合并后的一方即成为本合同当然执行人,并承担本合同的内容之权利和义务。

十八、本合同的某项条款需要变更时,必须用书面方式进行确定,双方订立补充协议,接到函件方在十天内书面答复对方,在十天内得不到答复视同同意,最后达成补充协议。

十九、双方各自办理财产_____,互不承担任何形式之风险责任。

二十、乙方营业时间根据顾客需要可适当调整。

第九条违约。

二十一、甲、乙双方签订的房屋租赁合同。乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好如数向乙方移交出租房屋及设备,属于甲方违约。甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。

二十二、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。

二十三、任何一方单方面取消、中断合同,应提前二个月通知对方。

二十四、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。超过60日甲方有权采取措施,收回房屋。

二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。

二十六、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。

第十条合同生效、纠纷解决。

二十七、本合同经甲、乙双方单位法定代表人或授权代理人签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。

二十八、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请房屋所在地人民法院解决。

二十九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

三十、甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。

三十一、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

第十一条其他。

三十二、本合同正文共五页,随本合同共六个附件:

附1甲方有效房产证明复印件(略)。

附2用电及防火安全合格证复印件(略)。

附3甲方营业执照复印件(略)。

附4乙方营业执照复印件(略)。

甲方:_______________________。

法人:_______________________。

注册地址:___________________。

开户银行:___________________。

帐号:_____________________。

签字日期:___________________

签字地点:___________________。

乙方:_______________________。

法人:_______________________。

注册地址:___________________。

开户银行:___________________。

帐号:_______________________。

签字日期:___________________

签字地点:___________________。

在建设工程合同反诉状

安装使用单位(甲方):_________设备施工单位(乙方):_________为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款:

第一条设备安装使用的条件、经济效益。

1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料,并协助乙方对以上各项资料测试核准。

2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料,给甲方做节电工程的方案和预算。

3.经济目的:按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。

第三条使用、维护、保修责任本公司的产品保修期________年,________年维修。使用年限在________年以上。

第四条安装条件和结算条件。

第一条。

第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程,则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。

2.甲方认可乙方的测试结果,同意进行总体工程实施安装前,甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前,甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。

3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用,贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。

第五条双方责任及义务。

1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。

2.甲方在节电设备安装后,须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护,如未能按照规程操作,造成设备损坏,则乙方不负责任。

3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内,不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果,乙方不承担责任。

4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品,并达到本合同约定的效果指针。

5.在以上前提下,如乙方设备达不到本合同约定的节电率,则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状,如造成经济损失,则如数给予赔偿。

第六条违约责任如双方任何一方违反本合同项下条款规定,造成本合同无法执行,则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。

第七条本合同如有未尽事宜,双方协商解决,以补充文件为准。

第八条本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。

在建设工程合同反诉状

外墙粉刷施工合同工程承包人(甲方):劳务分包人(乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同,双方就工程外墙抹灰专业劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、承包内容及承包方式:

1、承包内容:外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层;

2、承包形式:包工不包料。

二、粉刷质量标准及要求:

1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210-20)标准验收。

2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿,同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。

三、劳务报酬结算与支付:

1、结算价格:完成合同内所有工作内容,按元∕2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。

2、工程付款:本抹灰分项工程施工至工程量一半时,付完成工作量的50﹪;本抹灰分项工程施工结束后,付工程总价的50﹪;余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。

四、工期:本抹灰分项工程工期25天,从________年____月____日开始施工至________年____月____日完工,如遇天气条件原因导致不能施工的情况下,工期相应顺x。

五、甲方责任:

1、变更施工项目内容、规模(数量)、条件时,须书面通知乙方,变更后需重新明确项目内容和数量,进行协商并及时办理签订补充协议。

2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形,甲方有权对乙方进行相应的处罚,如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件,无论何种原因对乙方处以20.00元处罚,同时乙方承担全部经济责任及法律责任;不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚;相应处罚款项自工程款中扣除。

3、如甲方资金不到位,施工方案不确定,造成延误工期由甲方负责顺x。

六、乙方责任:

一、质量第。

一、文明施工”的原则。

2、服从甲方的领导指挥,并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工,并按。

第二条的质量标准及要求进行施工和验收。

3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足,不按甲方要求施工,不能按规定工期完成任务,不按国家质量标准施工,所造成的一切损失由乙方承担,同时甲方有权解除合同并更换队伍。

4、做好文明安全施工,并坚持工完场清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持现场清洁卫生。

5、加强自身队伍素质教育和管理,不做违法、违规的事,不从事非法活动,做好安全、防火、防盗工作。

6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行,如造成浪费由乙方承担。

七、安全施工与检查:

1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后,由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。

2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

八、纠纷解决:在合同履约过程中发生纠纷,双方友好协商,如协商不成时,可向人民法院提出诉讼。

九、其它:

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。

2、本合同未尽事宜,双方友好协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

撤销合同纠纷反诉状

原告:_______________张某民,男,汉族,195_____年3月13日出生,住重庆市渝中区某某路__________号,身份证号码_____________;联系电话:_______________。

被告:_______________重庆__________机械有限公司,住所地重庆市沙坪坝区某某路__________号;法定代表人李某,联系电话:_______________。

诉讼请求:

2、本案的诉讼费用由被告承担。

事实及理由:

原告系被告股东、董事。

被告成立至今从未按照《公司法》规定向股东提供过一次财务会计报告。公司的年度财务预算、决算方案也从未提请通过董事会、股东大会审议。

《公司法》第34条规定:“股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。”被告公司章程第16条第6款规定股东享有查阅公司会计账薄、查阅复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议,监事会会议决议和财务会计报告的权利。依据以上相关规定,原告曾于20__年_____月_____日向董事长兼总经理李某递交了要求查账的书面申请,并要求专业会计师协助。经多次催问,其反复推委,不仅未在法定的期限内回复至今都没提供一份财务资料、账薄、凭证。

公司法第34条规定股东具有查阅公司会计账薄的权利,且法律并未对股东请求查阅公司会计账薄时寻求其他具有专业知识的第三人提供帮助作限制性规定。同时,对于一个缺少专业知识的股东,请求具有专业知识的第三人帮助查账,这也是法律给予股东查阅会计账薄请求权的应有之义。

特根据《公司法》和《民事诉讼法》规定向贵院起诉,盼依法判决满足诉讼请求。

此致

__________人民法院。

具状人:_______________。

20____年_____月_____日。

装修合同反诉状

反诉人(本诉被告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人:_________________,__________有限公司经理。

被反诉人(本诉原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人:___________________,__________有限公司经理。

反诉请求:

1.要求被反诉人支付__________费_____________元。

2.被反诉人应负担案件全部受理费。

事实与理由:

反诉人与被反诉人于_________________年_________________月_________________日签订了合同。合同约定:_________________。

反诉人认为:________________。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。

此致

_______________区人民法院。

_________年_____月_____日。

1.反诉是指在一个已经开始的民事诉讼(诉讼法上称为本诉)程序中,本诉的被告以本诉原告为被告,向受诉法院提出的与本诉有牵连的独立的反请求。该权利亦是当事人法律地位平等原则的重要体现,是本诉被告所享有的重要权利,是保障本诉被告人民事权益的一项重要制度。

2.反诉条件。

(1)反诉只能是本诉被告向本诉原告提起,而不能对原告以外其他人。

(2)反诉只能向受理本诉的法院提起。

(3)反诉与本诉必须是适用同种诉讼程序。

(4)反诉不能是其他法院专属管辖。

(5)反诉与本诉的诉讼请求必须在事实或法律上有牵连。

(6)提起的期限。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释(20__)33号)第三十四条第三款“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的,应当在举证期限届满前提出。”

3.民事反诉状.就是对于反诉所提交的书面材料。以上就是装修类反诉状格式。

在建设工程合同反诉状

反诉人(原审被告):___________,身份证号等相关信息___________。

被反诉人(原审原告):___________,身份证号等相关信息___________。

反诉请求:

1、判令被反诉人___________。

2、反诉诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

___________。

此致

___________法院。

反诉人:___________。

___________年___________月___________日。

承揽合同反诉状

反诉请求:

1.请求被反诉人返还首付款_________________ 万元。

2.请求被反诉人承担支付违约赔偿金_________________ 元。

3.请求被反诉人承担本诉及反诉的诉讼费用。

事实和理由:

_________________年_________________月_________________日,反诉人与被反诉人签订《合同书》,约定反诉人向被反诉人购买大手机模具125套,反诉人支付首付款5万元,后又签订补充协议增加购买10套上述产品。合同约定被反诉人应在合同签订的10天内交付第一批产品10套,之后每6天向反诉人交付的产品不少于15套,在20__年1月15日前全部交货完毕,反诉人20__年1月15日前支付完全部货款。合同约定被反诉人不能按期交货,则应以双倍返还首付款,已交产品反诉人有权按购买价格全部退货。另约定产品免费保修一年,三个月内出现质量问题乙方应到现场维修服务,如无法修缮则应调换新产品,所有费用由乙方承担。合同签订后,被反诉人按期发了第一批货,以后每期发货都拖延时间,共分七八次,直到20__年3月中旬才发货结束,发货延迟导致双方无法正常结算。被反诉人的逾期行为,也造成反诉人对直接用户__________建行的逾期违约。__________建行将该批产品安装使用后,不到两月全部出现机箱变形,外漆裂开,机箱与屏幕之间的缝隙可插入手指,无法再正常使用。因被反诉人拒绝维修和更换该批产品,且其产品已无法使用,后__________建行将该批产品全部退回,我公司另行为__________建行更换了125套该批产品,并赔偿__________建行164890元。__________建行将该批产品退还反诉人后,反诉人积极与被反诉人协商退货事宜,协商过程中,被反诉人司机及反诉人司机将产品运回被反诉单位。反诉人要求被反诉人重新制作该模型,反诉人将协助其销售该商品以弥补双方损失,但被反诉人深知该批模具已不能再使用,于是一再拖延,后将反诉人起诉至法院。根据以上情况,特提出反诉,要求反诉人承担违约责任。请法院依法判决!

此致

_________________人民法院。

反诉人:_________________。

法定代表人:______________。

装修合同反诉状

地址:___________________________________。

反诉请求:

1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用______________元;。

3、反诉费用由被反诉人承担。

事实与理由:

此致

__________________人民法院。

反诉人:_________________。

_________年____月_____日。

广告合同反诉状

被反诉人:_________________,女,_________________族,_________________年_________________月出生,_________________人,住_________________。

反诉请求:

一、判令解除反诉人与被反诉人之间的劳动关系。

二、判令被反诉人承担本案的诉讼费用。

事实与理由:

反诉人是一所国家级重点中专学校。从1997年开始,反诉人一直致力于建立健全学校各项管理规章制度,完善学校内部管理体系。同年9月,反诉人制定了《全员岗位工作职责实施细则》(证据一),该细则把反诉人对全校教职工的年度考核从德、能、勤、绩四个方面具体化,对每位教职工的岗位和工作要求都有明确的要求。1998年9月,反诉人制定了《海南省工业学校全员聘任管理办法》(以下简称管理办法)(证据二),引入激励机制和竞争机制,有计划、有步骤地推进人事、劳动和分配制度改革。20__年9月,反诉人对原《管理办法进行了修改补充(证据三)。20__年5月,反诉人召开校三届二次教代会,会议讨论通过了《海南省工业学校全员岗位聘任管理办法》(证据四)。反诉人制定的上述规章制度,极大调动了教职工的积极性,有利于保障劳动者享有劳动权利和履行行劳动义务。被反诉人在反诉人处工作期间,由于长期以来纪律散漫,出勤不出力,根据反诉人制定的20__年度及20__年度的《专业技术人员、行政、工勤人员考核办法》(证据五、证据六),被反诉人在20__年度及20__年度连续两年考核为不称职(证据七、证据八)。但被反诉人不思悔改,拒不接受反诉人对其进行教育,从20__年2月至今就不到反诉人处上班,被反诉人旷工时间长达两年多。《中华人民共和国劳动法》第25条规定:“劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同;(二)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。《海南省事业单位实行聘用制办法》第36条规定:“受聘人员有下列情形之一的,用人单位可以随时单方面解除合同;(二)连续旷工10个工作日,或1年内累计超过20个工作日的。

综上所述,被反诉人的行为严重违反劳动纪律和反诉人的规章制度,依法应予解除劳动关系。为了维护反诉人的合法权益不受侵犯,特依法提起反诉,请贵院依法判决。

此致

_________________人民法院。

反诉人:_______________。

广告合同反诉状

乙方:

负责人(签字):负责人(签字):

联系地址:联系地址:

联系电话:联系电话:

为美化___,增强___商业气氛,促进经济发展,提高___广告品味,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》,经甲乙双方协商一致,就___路灯灯杆安装路灯广告、灯箱等事谊达成如下合同,双方应信守执行。

一、合作内容及原则。

1.甲方应提共______所有道路灯杆给乙方进行路灯广告的安装、发布和使用。

2.乙方不得在路灯广告上发布违反《中华人民共和国广告法》的内容,一经发现甲方有权制止和清除广告内容。

二、投资额及安装位置。

1.乙方在______内路灯广告位总投资额度为;。

3.该设施的具体安装位置为______内所有道路的路灯。

三、合作期限。

1.(从日起至年___月___日止)。自合同签订后___年内,乙方可免费使用。

2.自合同签订年后,乙方付给甲方该设施管理费用,每年元人民币,在合同期满后,甲乙双方续签合同,乙方继续使用该设施。

四、甲方的权利及义务。

2.合同期内,如发现该设施出现破损等异常情况,甲方有义务通知乙方进行更换及维修;。

3.合同期内,如遇设备(路灯)改建或维修等状况,需要改变和拆卸乙方的该设施,需提前通知乙方。更换后的新路灯在合同期内该设施使用权仍归乙方所有。

五、乙方的权利及义务。

1.该设施在合同期内广告发布权和使用权属乙方所有。

2.乙方负责广告牌的设计、制作、安装、维护等费用;。

3.乙方保证其发布的广告内容不违背有关法律、法规及社会风俗,否则,产生的相关法律责任由乙方承担。

六、违约责任及争议解决。

2.甲乙双方在履行本合同过程中,出现纠纷应首先协商解决,协商解决不成,任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效;。

2.本合同共页,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)______管理委员会乙方:(盖章)。

签约代表:签约代表:

签约日期:年月日

店铺租赁合同的反诉状

出租方(以下简称甲方)。

承租方(以下简称乙方)。

第一条租赁内容。

一、甲方将位于店铺租赁给乙方。甲方对所出租的店铺具有合法产权。

二、甲租赁给乙方的房屋面积为平方米。甲方同意乙方所租店铺作为经营用,其范围以乙方营业执照为准。

第二条租赁期限。

三、租赁期年,自年月日起至年月日止。

第三条租金及其它费用。

四、自合同有效期起,第一年月租金为元,租赁第二年起月租金为元。第三年月租金为元。

第四条双方的权利和义务。

五、甲方。

(一)对乙方所租赁的店铺装修或改造时的方案进行监督和审查。

(二)负责协调本地区各有关部门的关系,并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。

六、乙方。

(一)合同有效期内,对所租赁的店铺及设施拥有合法使用权。

(二)在租赁期内,不得改变店铺的整体构造。不得将店铺转让给第三方,不得向第三方收取转让费。

(三)按合同内容交纳租金,水电费由乙方自行缴纳。

(四)店铺交接时,乙方做好水电及阁楼的安全检查。租赁期间一切安全自负。

第五条付款方式及时间。

七、乙方在签订合同时付给甲方壹万元人民币为押金,在正式入住后五日内将半年的租金付给甲方。

八、乙方从第二次付款开始,每次提前15天交付半年的房租。

第六条房屋装修或改造。

十、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时,必须先征得甲方书面同意,改造的费用由乙方自负。在合同终止、解除租赁关系时,乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)。

第七条续租。

十一、在本合同期满后,乙方有优先续租权。

十二、乙方如需续租,应在租期届满前两个月向甲方提出,并签订新租赁合同。如乙方不续租也应提前两个月告知甲方。

第八条其它。

十三、在本合同期满或解除时,甲方退还乙方壹万元押金。

第九条违约。

十四、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。

十五、乙方未按时向甲方支付店租,每逾期一天,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。超过20日甲方有权采取措施,收回房屋。

第十条合同生效、纠纷解决。

十六、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

十七、甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。

十八、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

第十一条其他。

房屋买卖合同反诉状

法定代表人:_________________。

被反诉人(本诉原告):_________________。

被反诉人(本诉原告):_________________。

反诉请求:

2.判令被反诉人向反诉人支付违约金__________元;。

3.本案本诉及反诉诉讼费由被反诉人承担。

事实和理由:

反诉人与被反诉人于_____年_____月_____日签订《商品房买卖合同》一份。约定本诉诉争房屋购房款34112元,一次性分期支付。被反诉人于_____年_____月_____日支付订金20__元,于合同签订当日支付购房款10000元,余款18000元应于合同签订之日起五天内付清。尾款4112元在交付房屋时支付。但是,被反诉人在支付了订金20__元和首期10000元之后,拒不支付剩余房款,也不与反诉人交接办理房屋交付手续,擅自占据讼争房屋使用至今。

被反诉人的起诉没有事实和法律依据,其应承担在先违约行为导致的违约责任。此外,讼争房屋所在项目已转让给他人,合同履行不能。因此,被反诉人的本诉诉讼请求应予驳回。反诉人依据合同约定和法律规定,特向贵院提起反诉如所请。

此致

__________县人民法院。

反诉人特别授权代理人:_________________。

_____年_____月_____日。

劳动合同反诉状

上诉人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决,现提出上诉。

上诉请求:________________。

事实和理由:________________。

此致

___________人民法院。

上诉人:______________(盖章)。

法定代表人:______________(签章)。

__________年_____月_____日。

附:_________________1、本上诉书副本______份。

2、有关证明材料______件。

店铺租赁合同的反诉状

出租方(以下简称甲方)。

名称:

承租人(以下简称乙方)。

名称:

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方充分协商,本着自愿、平等、等价有偿的原则,特订立本合同。

第一条租赁内容。

1.甲方将门面租给乙方。

2.甲方为乙方提供的房间包括消防设施、供配电设备等。上述设备的运行维护费用包含在租金中,乙方不支付任何额外费用。

3.本合同签订后,甲方原有的装修、经营设备和商品归乙方所有,乙方不承担甲方原有的债务。

第二条租赁期限。

租期从年月日至年月日。

第三条租金及支付方式。

租金为人民币/年(租期前不得以任何理由涨价),每年以现金或转账方式支付,下一年租金提前一个月支付。

第4条甲方的权利和义务。

1.甲方应在乙方支付租金当日将上述门面钥匙交付给乙方。

2.甲方必须保证出租给乙方的门面可以从事商业经营。合同期内,甲方不得将乙方租用的门面转租(出售)给任何第三方;或在租赁合同期内增加租金。

3.租赁期内,保证水电结清。

4.租赁期满后,乙方未续租的,甲方有权收回门面。乙方为经营增加的所有可移动和拆除的设备设施归乙方所有,如不能移动和拆除,乙方应在租赁期满后15天内搬出。

第5条乙方的权利和义务。

1.乙方应按本合同约定使用门面,对门面的自然损失不承担赔偿责任。

2.在不破坏原有主体结构的基础上,乙方有权根据业务需要对上述立面进行装修。

3.租赁期内,因门面租赁而发生的`水、电、卫生费用&mdash费用由乙方承担。

4.按照这个协议交房租。

5.租赁合同期内,乙方可将甲方门面转租给任何第三方,但不得转卖。

六、立面使用要求和维护责任。

1.租赁期内,如乙方因质量原因发现门面及其附属设施损坏或有缺陷,甲方应及时修复完好。

2.乙方应合理使用并爱护门面及其附属设施。如因乙方使用不当或不合理导致立面及其附属设施损坏或失效,乙方应负责修复。

3.租赁期内,如甲方需要改建、扩建或装修门面,甲方有义务通知乙方..具体事宜可由双方另行约定。

第7条租约续期。

租赁期满后,甲方有权收回所有租赁门面,乙方应按期归还。同等条件下乙方有优先租赁权,但必须在租赁期满前两个月向甲方提出申请。双方可以根据本合同约定的条件,结合实际情况,重新协商后签订新的租赁合同。

1.有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

(1)按约定期限支付租金,超过1-5天。

(2)租赁期内,未经甲方同意,擅自改变租赁门面的结构或用途,经甲方通知后未在限定时间内修复的.

(三)从事非法经营和违法犯罪活动。

2.有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

(1)甲方未交付或延迟交付租赁门面超过20天。

(2)甲方未经乙方许可,将租赁门面用作抵押或转让给第三方。

3.租赁期内,有下列情形之一的,双方可以变更或解除合同:

因不可抗力因素或政策变化导致门面及其附属设施损坏,导致客观上无法继续履行本合同。双方互不负责。

本合同一式两份。甲乙双方签字生效,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

电话:电话:

签署日期:签署日期:

房屋买卖合同反诉状

出卖方(甲方):

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人:

职务:

购买方(乙方):

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人:

职务:根据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

第一条乙方购买甲方坐落在市街巷号的房屋栋间,建筑面积为平方米。

第二条上述房产的交易价格:

第三条付款时间与办法:

第四条甲方应于年月日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条税费分担。

1.甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的%的交易费,承担公证费、协议公证费。

2.乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条违约责任。

1.乙方必须按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款%的违约金。

2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款%的违约金。

第七条本合同主体。

1.乙方是共人,委托代理人即乙方代表人。

2.甲方是单位,代表人是。

第八条本合同经国家公证机关公证处公证。

第九条本合同发生争议的解决方式:

本合同履行中发生争议,双方协商解决。

协商不成时,按下列第种方式解决:

1.向仲裁委员会申请仲裁;。

2.依法向人民法院起诉。

第十条本合同一式份。

甲方产权人各执一份,乙方执一份,房产管理局、公证处各执一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

法人代表(签字):_________法人代表(签字):_________。

房屋买卖合同反诉状

买方:_____________。

甲、乙双方根据各自的实际需求自愿结合,就甲方将另一套闲置住房卖给乙方事宜在平等、自愿,充分协商一致的前提下订立本合同,以资共同遵守:

二、买卖房屋所在的位置、面积:

甲方将位于________小区____栋____单元____室,建筑面积________平方米的'住房一套卖给乙方。

三、买卖房物售价金额:

双方协商房屋总价款为________元。含水、电、煤气安装费。

四、付款方式:_____________。

甲、乙双方在签订本合同后,乙方需在____日内支付________万元给甲方,甲方将房屋钥匙交给乙方。余款必须在________年____月____日前付清,甲方出具收款凭证。

五、甲、乙双方责任和义务:

1、甲方保证乙方在签订本合同并缴纳足额房屋购买款后,完全拥有该房屋和本小区其他居民同等时效的产权及使用权。甲方保证乙方居住权利的行使,负责解决入住前后相关事宜。

2、甲方保证其出卖给乙方的房屋产权清楚,绝无他项权利设定或其他纠纷。甲方及见证人、甲方子女代表清楚并可证明甲方的所有子女家属成员均知晓并同意、支持该合同的履行事宜。

3、因该房屋未办理房产证、契证、土地证,甲方需在统一办理房产证、契证、土地证时更换户主名字,即由甲方名字更换为乙方名字。

六、违约责任:

1、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利和其他纠纷,影响乙方权利的行使,由甲方承担全部责任,并赔偿乙方因此受到的经济损失。

3、如因甲方原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修和其他相关费用。

4、本合同签订后,双方应共同遵守。如有违约,违约方除赔偿对方相应经济损失外,还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

七、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方另行协商,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、其它约定事项:

九、本合同壹式叁份,甲、乙双方各执壹份,壹份交由村委会存档。

甲方:_____________。

签订日期:_____________

乙方:_____________。

签订地点:_____________。

购买合同纠纷反诉状

法定代表人:_________________。

委托代理人:_________________。

被反诉人(本诉原告):_________________。

法定代表人:_________________。

反诉请求:_________________。

1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际追加请求);。

2、反诉诉讼费用由被告承担。

事实和理由:_________________。

反诉人向被反诉人出售_____产品,被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款,将未用完的产品退回反诉人,并承诺尽快付清欠付货款。此后,被反诉人于20__年月日付款_____元,于20__年月日付款_____元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际,被反诉人恶意提起诉讼,并申请法院查封反诉人的银行存款_____元。

反诉人的这笔存款,是用来购进原材料的,但因被反诉人的错误查封,致使反诉人无法支付材料款,并因材料不能及时到位,造成直接经济损失_____万元。此后,反诉人为了保证公司运营,从民间高利借款_____元,每月利息损失_____元。为应诉,反诉人损失律师费_____元。截止反诉之日,因被反诉人错误申请财产保全,反诉人共遭受损失_____元,且损失仍在扩大。

被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任,并且被诉人因无力付款而退回的货物,当即被另一客户使用,不存在任何产品质量问题。因此,被反诉人的诉讼请求应予驳回,被反诉人的财产保全申请错误,且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时,判决支持反诉人的请求。

此致

_____人民法院。

具状人:_________________。

_____________年__________月__________日  。

店铺租赁合同的反诉状

公司名称:公司名称:

公司地址:公司地址:

法定代表人:法定代表人:

根据有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系,双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商,特定立本合同。

第一条租赁内容。

一、甲方将位于_______市_______区_______号门面租赁给乙方。

甲方对所出租的房屋具有合法产权。

二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为_______平方米,使用面积为_______平方米。

三、甲方同意乙方所租房屋作为经营用,其范围以乙方营业执照为准。

四、甲方为乙方提供的房间内有:消防设施及供配电等设备。

上述设备的运行及维修费用,包含在租金之内,乙方不再另行付费。

第二条租赁期限。

五、租赁期___年,自_______年___月___日起至_______年___月___日止。

第三条租金及其它费用。

六、合同有效年度租金共计为______元。

七、每一个租赁年度按月计算。

八、电费按日常实际使用数收费,每月10日前交上月电费其它费用,双方协商补充于本条款内。

第四条双方的权利和义务。

九、甲方。

凡遇到部门要求需对有关设施进行改造时,所有费用由甲方负责。

对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。

负责协调本地区各有关部门的关系,并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。

甲方保证室内原有的电线、电缆满足乙方正常营业使用,并经常检查其完好性,发现问题应及时向乙方通报。

由于供电线路问题给乙方造成经济损失,甲方应给予乙方全额赔偿。

在合同期内,甲方不得再次引进同类商户。

如违约应向乙方赔偿元人民币经济损失费,并清除该商户。

甲方应保证出租房屋的消防设施符合行业规定,并向乙方提供管辖区防火部门出具的电、火检合格证书复印件。

上述设备、设施出现问题甲方应及时修复或更换,如甲方不能及时实施,乙方有权代为修复或更换,费用由房租扣除。

十、乙方。

在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。

合同有效期内,对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。

按合同内容交纳租金及其它费用。

第五条付款方式及时间。

十一、乙方在签订合同时付给甲方元人民币为定金,在正式入住后五日内将第一月的租金元人民币付给甲方。

十二、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。

十三、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐、支票、汇票或现金等方式。

第六条房屋装修或改造。

十四、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时,必须先征得甲方书面同意,改造的费用由乙方自负。

在合同终止、解除租赁关系时,乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有。

第七条续租。

十五、在本合同期满后,乙方有优先续租权。

十六、乙方如需续租,应在租期届满前二个月向甲方提出,并签订新租赁合同。

第八条其它。

十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人变更、企业迁址、合并,不影响本合同继续履行。

变更、合并后的一方即成为本合同当然执行人,并承担本合同的内容之权利和义务。

十八、本合同的某项条款需要变更时,必须用书面方式进行确定,双方订立补充协议,接到函件方在十天内书面答复对方,在十天内得不到答复视同同意,最后达成补充协议。

十九、双方各自办理财产保险,互不承担任何形式之风险责任。

二十、乙方营业时间根据顾客需要可适当调整。

第九条违约。

二十一、甲、乙双方签订的房屋租赁合同。

乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好如数向乙方移交出租房屋及设备,属于甲方违约。

甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。

二十二、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。

二十三、任何一方单方面取消、中断合同,应提前二个月通知对方。

二十四、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。

超过60日甲方有权采取措施,收回房屋。

二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。

甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。

二十六、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。

第十条合同生效、纠纷解决。

二十七、本合同经甲、乙双方单位法定代表人或授权代理人签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。

二十八、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请房屋所在地人民法院解决。

二十九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

三十一、甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。

三十二、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

第十一条其他。

甲方:

乙方: