在项目实施过程中，招标是确保供应商参与的权益得到保护的必要步骤。招标工作需要不断总结经验，及时调整和改进工作方式，以适应市场和项目的变化。
工程建设招标投标合同
2、一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天（日历日）内竣工并移交整个工程。
4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”有关规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的'中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位：（盖章）。
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）。
编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
电话：
日期：______年____月____日
项目工程建设招标投标合同
根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：
(a)收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)。
以_____的资格以_____的资格。
在(证明人)证明下在(证明人)证明下。
签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日。
工程建设招标投标合同
乙方专业从事开拓承接__________有限公司，全国范围内房地产开发相关配套工程，甲方为专业从事__________企业，甲乙双方愿意共同承接完成__________公司项目的施工业务;双方就工程施工形成战略合作关系，为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本，利润等各个方面的合作能够达到预期目标，经双方共同协商达成如下协议。
一、合作方式。
二、管理方式。
三、财务管理。
四、材料采购。
五、成本计算。
六、双方职责。
七、工程结算。
八、未尽事宜双方应本着友好合作，共同协商解决。
九、以上条款甲乙双方必须共同遵守，违约方应承担一切损失。
十、本协议壹式贰份，双方各执壹份自签订即日起生效，结清款项后自行终止。
甲方：_________________乙方：_________________。
代表：_________________代表：_________________。
_____年_____月_____日。
银行工程建设招标投标合同
借款方(乙方)：_______________。
建设项目：__________________。
根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条?乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：
一季度_________元;。
二季度_________元;。
三季度_________元;。
四季度_________元。
第二条?借款用途：购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第五条?贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：
1.基本建设收入;。
2.新增固定资产的基本折旧基金;。
3.固定资产税;。
4.利润。
乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。
第六条?乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。
第七条?贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。
第八条?乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。
第九条?甲方有权检查、监督贷款的.使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。
第十条?声明及保证。
甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条?保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十二条?不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条?通知。
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条?争议的处理。
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
1.提交______________委员会_____;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条?解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条?补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条?合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
工程建设招标投标的合同
建设单位：________________________________。
1.根据已收到的招标编号为______的__________工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币__________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。
4.我方同意所递交的投标文件在投标须知第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6.我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位：(盖章)________________。
单位地址：________________________。
法定代表人：(签字、盖章)________。
邮政编码：________________________。
电话：____________________________。
传真：____________________________。
开户银行名称：____________________。
银行账号：________________________。
开户行地址：______________________。
电话：____________________________。
日期：________年_______月_______日
工程建设招标投标的合同
合同主要协议条款。
合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期。
（一）进度计划。
乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
（二）工程开工和工期。
1．乙方中标后三天内准备进场。
2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3．合同工期以乙方的中标工期为准。
（三）工期延误。
1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由甲方原因造成的延误。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的设计变更。
2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚2000元。
二、工程质量与验收。
（一）工程质量标准。
1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2．甲方提交的`设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。
（二）工程质量等级。
1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3．本工程甲方委托_________监理公司监理。
4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付。
（一）工程款支付。
按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；
（二）合同价款的调整。
发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（1）暂定材料价确定（需经甲主及监理公司签证）；
（2）设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证；
（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修。
1．本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。
2．保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满28天后，退还保修金（不计息）。
3．保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。
4．竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。
五、其他。
1．本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。
2．乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3．乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
4．工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5．本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标书。
_____________市_________公司：
1．根据已收到的《一工程招标文件》，遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定，我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2．如果我方中标，我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。
3．一旦我方中标，我方保证在_______年______月______日开工，______年______月______日竣工，即_______天（日历天）内竣工并移交整个工程若违约，除罚没全额的工期履约保证金外，每延迟一天再罚_______元。
4．如我方中标，我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约，除罚没全额的工期履约的保证金，再按结算总价的_________%人作为违约处罚金。
5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
7．根据惯例，我方将承担所有的投标费用。
投标单位（盖章）：________________。
法定代表从（签字并盖章）。
__________年_________月_________日。
银行工程建设招标投标合同
l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解:。
(a)中标函;。
(b)上述投标书;。
(c)合同条件;。
(d)规范;。
(e)图纸;。
(f)工程量清单。
3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在__在场的情况下，盖的正式印章如下:或在__在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名:__________承包人签名:__________。
联系人:__________联系人:__________。
时间:__________时间:__________。
工程建设招标投标的合同
投标书。
合同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
先生们：
1在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第＿号以后，我们，即文末签名人，兹报价以＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
3如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
4我们同意从确定的接收投标之日起＿＿天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。
5在制定和执行一份压式的'合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于19＿＿年＿＿月＿＿日。
签字人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿。
授权代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（楷体大写字母）。
地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
证人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
职业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本文由应届毕业生网【范文/】栏目小篇为大家编辑参考阅读。
工程建设招标投标的合同
附件a监理服务范围。
1工程概况。
（1）地理位置描述；（待定）。
（2）工程内容描述：（待定）。
2服务的目的。
在＿＿＿＿＿（工程名称）施工期间，监理工程师将负责按施工合同进行施工监理，包括工程质量控制、进度控制和投资控制、安全等行政管理，处理与施工合同有关的一切事务，为工程按时，高质量完成提供优质服务。
3服务的期限。
监理服务的期限自本合同生效之日起，至工程项目的保修期结束时止。非监理服务原因造成的延期，业主按附加服务向监理工程师支付报酬。
4正常服务。
（1）制备监理所需的准则、核对单、表格和证书等。
（2）建立监理程序和行政管理系统。
（3）参与编制施工招标文件、编制标底，协助评标与合同谈判。
（4）审查施工图纸及施工图预算，参与技术交底和施工图会审。
（5）协助业主做好开工前的一切准备工作。
（6）实施监理确保监理组织能有效地和顺利地进行监理包括：
a批准承包商委派的管理、骨干人员施工计划与材料来源；
b合理安排出图及时颁布施工图纸；
c审查批准承包商的工程图纸；
d严格检查放线与施工测量e质量控制与材料和工程试验；
f工程进度的控制与评估；
g执行现场材料与工程量的计算，编写有关记录与报告；
h签发变更命令、评估变更，确定未标价工程的费率，指派计日工或决定要求的替代；
i制备并颁发付款证书，签从工程的完成；
j根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况；
k检查工程进度；
l核对承包商的帐目、发票、索赔及其它呈报；
m保存付款记录；
n监督承包商的安全和工程保护情况；
p审查承包商提交的发票、索赔和其它报告井作出答复；
r保存与合同计划不符或更改的记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；
s督促审查承包商各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；
o编写并保存月度进度报告；
t定期编写进度和财务状况报告（季度、半年由年度）以及工程完工时的竣工报告。
5附加服务。
（待定）。
附件c报酬与支付。
1支付条件。
本合同为人一月合同，按监理工程师实际执行服务花费的时间计算。如服务时间一个月，按日历日计算，一个月按30个日历日。费用按本附件第六条规定的相应费率计算。
2动员预付款。
2.1动员预付款的支付。
在第二十二条规定的开工时间28天内，业主应向监理工程师支付＿＿＿＿＿的款额作为动员预付款，该款额相当于除应急暂定款、附加服务和额外服务以外服务费用的5％。
2.2动员预付款的偿还。
动员预付款按月度应付发票上的数额的10％扣回，直至完成全部动员预付款。
2.3支付的方法。
业主向监理工程师支付动员预付款的方法应为监理工程师的银行向业主提供可接受的不可撤销银行信贷。这是业主支付动员预付款的'条件之一。
3价格调整。
单价按每年＿月＿日工程所在地有关部门颁发的有关价格格数进行调整。
4税收。
（a）本合同实施过程按工程所在国或地区现行的法律与法规监理工程师应缴纳的一切税收由监理工程师负责。
（b）本合同实施过程按工程所在国或地区的现行法律与法规业主应缴纳的所有税收由业主负责。
5最终支付。
不迟于本服务完成后的28天内，监理工程师应将如下第六条所述的费用，连同本合同所实际产生的由签收的发票证明的最后申请提交业主审批，业主据此审批并向监理工程师支付余下费用。
6费用估计。
6.1职业服务的报酬。
姓名职务人月数月价估计费用。
6.2住宿费。
6.3交通费。
6.4杂费。
6.3应急暂定款。
工程建设招标投标合同
本协议书于xx年xx月xx日由xx(以下简称“业主”)为一方与xx以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即xxx并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
1本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
(a)中标函；
(c)合同条件；
(d)规范；
(e)图纸；
(f)工程量清单。
3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的`方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在xx在场的情况下，盖的正式印章如下：
业主签名：xxx。
联系人：xxx。
承包人签名：xxx。
联系人：xxx。
工程建设招标投标合同
根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：
（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表（承包人名称）代表（保证人姓名）由（签字人姓名）由（签字人姓名）。
以＿＿＿＿＿的资格以＿＿＿＿＿的资格。
在（证明人）证明下在（证明人）证明下。
签于一九九＿年＿月＿日签于一九九＿年＿月＿日。
工程建设招标投标合同
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程招标代理事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况（以下简称本工程）。
1、工程名称：_______。
2、工程地点：_______。
3、工程规模：_______。
4、总投资额：_______。
二、招标代理服务费的计取。
1、招标代理服务费的支付，采用以下方式。
（1）由委托人支付。
（2）与招标人约定，由中标人支付。采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须注明。
（3）支付招标代理服务费的时间：中标通知书发出之日。
三、合同价款。
本工程招标代理服务费为：_______。
（取费参照国家现行取费标准，见附件）。
四、委托代理事项。
代拟发包方案；
发布招标公告（发出投标邀请书）；
编制资格预审文件；
组织接收投标申请人报名；
审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；
编制招标文件；
编制工程标底；
组织现场踏勘和答疑；
组织开标、评标；
编制招投标情况书面报告；
与发包有关的其它事宜；
编制工程量清单；（单项收费）。
五、组成本合同的文件。
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
2、本合同文件；
3、本合同通用条款。
六、本合同文件中的有关词语定义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同通用条款中约定范围内的代理业务。
八、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
九、合同订立。
合同订立时间：_______年_______月_______日。
合同订立地点：_______。
十、合同生效。
以双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建设招标投标合同
敬启者：
1我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2 业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。
3 工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。
4 资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。
5 有意向的合格申请人可从---（地址）获
取进一步信息和资格预审文件，时间为＿＿月＿＿日至＿＿月＿＿日从上午＿＿至下午＿＿（北京时间），节假日除外。
联 系 人：
地 址：
邮 政 编 码：
电话： 传真：
6 每套资格预审文件售价人民币＿＿元。售后不退。
7 资格预审申请书应在＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时前（北京时间）送达业主，地址同上。
8 资审合格的投标者名单将在＿＿年＿＿月＿＿日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致
商祺！
＿＿＿＿＿（业主名称）
年月日
工程建设招标投标合同
（1）地理位置描述；（待定）。
（2）工程内容描述：（待定）。
2服务的目的。
在＿＿＿＿＿（工程名称）施工期间，监理工程师将负责按施工合同进行施工监理，包括工程质量控制、进度控制和投资控制、安全等行政管理，处理与施工合同有关的一切事务，为工程按时，高质量完成提供优质服务。
3服务的期限。
监理服务的期限自本合同生效之日起，至工程项目的保修期结束时止。非监理服务原因造成的延期，业主按附加服务向监理工程师支付报酬。
4正常服务。
（1）制备监理所需的准则、核对单、表格和证书等。
（2）建立监理程序和行政管理系统。
（3）参与编制施工招标文件、编制标底，协助评标与合同谈判。
（4）审查施工图纸及施工图预算，参与技术交底和施工图会审。
（5）协助业主做好开工前的一切准备工作。
（6）实施监理确保监理组织能有效地和顺利地进行监理包括：
a批准承包商委派的管理、骨干人员施工计划与材料来源；
b合理安排出图及时颁布施工图纸；
c审查批准承包商的工程图纸；
d严格检查放线与施工测量e质量控制与材料和工程试验；
f工程进度的控制与评估；
g执行现场材料与工程量的计算，编写有关记录与报告；
h签发变更命令、评估变更，确定未标价工程的费率，指派计日工或决定要求的替代；
i制备并颁发付款证书，签从工程的完成；
j根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况；
k检查工程进度；
l核对承包商的帐目、发票、索赔及其它呈报；
m保存付款记录；
n监督承包商的安全和工程保护情况；
p审查承包商提交的发票、索赔和其它报告井作出答复；
r保存与合同计划不符或更改的记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；
s督促审查承包商各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；
o编写并保存月度进度报告；
t定期编写进度和财务状况报告（季度、半年由年度）以及工程完工时的竣工报告。
5附加服务。
（待定）。
附件c报酬与支付。
1支付条件。
本合同为人一月合同，按监理工程师实际执行服务花费的时间计算。如服务时间一个月，按日历日计算，一个月按30个日历日。费用按本附件第六条规定的相应费率计算。
2动员预付款。
2.1动员预付款的支付。
在第二十二条规定的开工时间28天内，业主应向监理工程师支付＿＿＿＿＿的款额作为动员预付款，该款额相当于除应急暂定款、附加服务和额外服务以外服务费用的5％。
2.2动员预付款的偿还。
动员预付款按月度应付发票上的数额的10％扣回，直至完成全部动员预付款。
2.3支付的方法。
业主向监理工程师支付动员预付款的方法应为监理工程师的银行向业主提供可接受的不可撤销银行信贷。这是业主支付动员预付款的条件之一。
3价格调整。
单价按每年＿月＿日工程所在地有关部门颁发的有关价格格数进行调整。
4税收。
（a）本合同实施过程按工程所在国或地区现行的法律与法规监理工程师应缴纳的一切税收由监理工程师负责。
（b）本合同实施过程按工程所在国或地区的现行法律与法规业主应缴纳的所有税收由业主负责。
5最终支付。
不迟于本服务完成后的28天内，监理工程师应将如下第六条所述的费用，连同本合同所实际产生的由签收的发票证明的最后申请提交业主审批，业主据此审批并向监理工程师支付余下费用。
6费用估计。
6.1职业服务的报酬。
姓名。
职务。
估计费用。
6.2住宿费。
6.3交通费。
6.4杂费。
6.3应急暂定款。
工程建设招标投标合同
先生们：
1、在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_______号以后，我们，即文末签名人，兹报价以_______________（____________），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2、我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
3、如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
4、我们同意从确定的接收投标之日起_______天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。
5、在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6、我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于_______年_______月______日。
职务__________
工程建设招标投标合同
鉴于____（投标人名称）已于__（日期）提交了建设____（合同名称）的投标书（以下称投标书）。
根据本文件，兹宣布，我行____（以下称银行）向业主立约担保支付__的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。
盖章：_____
19__年__月__日
本保证义务的条件是：
（a）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或
（b）如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；
（1）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或
（2）未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。
条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期
日期_____
银行名称_____
证人签字_________
盖章：______
证人所在单位及地址：______________
工程建设招标投标合同
敬启者：
1、我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2、业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。
3、工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。
4、资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。
5、有意向的合格申请人可从_______________（地址）获取进一步信息和资格预审文件，时间为______月_____日至______月_____日从上午______至下午______（北京时间），节假日除外。
联系人：____________________。
地址：______________________。
邮政编码：__________________。
电话：______________________。
传真：______________________。
6、每套资格预审文件售价人民币______元。售后不退。
7、资格预审申请书应在______年_____月_____日_____时前（北京时间）送达业主，地址同上。
8、资审合格的投标者名单将在______年______月_____日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致。
商祺！
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
工程建设招标投标合同
本协议书于xx年x月x日由xx(以下简称“业主”)为一方与xx以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即xxx并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
1本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
(a)中标函；
(c)合同条件；
(d)规范；
(e)图纸；
(f)工程量清单。
3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在xx在场的情况下，盖的正式印章如下：
业主签名：xxx
联系人：xxx
承包人签名：xxx
联系人：xxx
工程建设招标投标合同
委托方将的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况：_________。
本次招标范围：施工图纸内容。
2、招标代理形式：邀请招标。
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
本工程造价为人民币大写），收取代理费用合计人民币（大写）。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付_________元，乙方均无异议。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建设招标投标合同
（单位名称）_____________，注册地址为（详细地址）：___________________（以下称承包人）
（保证人姓名）___________，注册地址为（详细地址）：__________________（以下称保证人）
在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。
根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下：
如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。
但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：
（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表（承包人名称）：_________代表（保证人姓名）：__________
由（签字人姓名）：_________由（签字人姓名）：__________
工程建设招标投标合同
担保金额＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿10.1为合同价格的10％。
第三方保险的最低金额＿＿＿＿＿＿＿＿＿23.2不限发生次数，平均每次＿＿。
颁发开工通知的时间＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿41.l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。
工期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿43.1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。
误期损害赔偿费＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿47.1每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
误期损害赔偿费限额＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿47.1每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
分段/分部损害赔偿费＿＿＿＿＿＿＿＿＿47.1每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
完工奖金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿47.3每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
分段/分部完成奖金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿47.3每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
保修期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿49.1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。
保修期的延长＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿49.3＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。
暂定金额调整的百分比＿＿＿＿＿＿＿59.4（c）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％。
表中所列材料发票价值的。
百分比＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％60.1（c）＿＿＿＿75＿＿＿＿＿＿＿％。
中期付款证书的最低金额＿＿＿＿＿＿6o.2（b）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
保留金百分比＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿60.4＿＿＿＿10＿＿＿＿＿＿＿％。
保留金限额＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6o.4＿＿＿＿5＿＿＿＿＿＿＿％。
动员预付款百分比＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿60.6＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％。
计价货币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6o.14＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
未付款额的利率＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿60.16＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％。
兑换率＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿72.2＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
投标书签署人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
工程建设招标投标合同
先生们女士们：
1我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
2如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
3我们同意从确定的接收投标之日起_______天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。
4在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
5我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于____________年____________月____________日。
授权代表_______________________________。
(楷体大写字母)。
地址_________________________________。
证人_________________________________。
地址_________________________________。
职业_________________________________。