在商业交易中，合同协议起到了保障双方利益和维护合法权益的作用。小编为大家搜集了一些优秀的合同协议样本，供大家参考和借鉴。
弱电工程合同
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日。
小区弱电工程合同
随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的小区弱电工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx。
工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxx。
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任。
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的`停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即大写：
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即大写：
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:。
电话：电话：
年月日年月日。
弱电工程合同
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任。
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即大写：
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即大写：
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:。
电话：电话：
年月日年月日。
小区弱电工程合同
委托方：(以下简称甲方)
承接方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：
工程地点：
工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在x日内进场施工，整个施工工期x天。xx年x月x日开工，xx年x月x日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:
电话：电话：
日期：
弱电工程合同
签订地点：__________________。
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、工程范围及内容：监控工程。
1、开工日期：__________________
2、工期：约5天。
3、由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
1、工程总价：人民币__________________。
2、付款方式：__________________。
6、余款10%，人民币__________________，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
1、工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
2、乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可，线材需按国家标准并提供合格证明。
1、乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
2、因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
3、乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
4、乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
1、甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
2、因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。
3、甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。
1、甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。
2、乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。
3、乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。
1、保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。
2、乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费；如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。
3、为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。
1、工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。
2、乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。
3、乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。
如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商；如协商不成，可起诉。
1、合同未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。
3、附件：设备清单。
甲方：__________________。
代表人签字：__________________。
盖章：__________________。
地址：__________________。
电话：__________________。
签订日期：________年_________月______日
乙方：__________________。
代表人签字：__________________。
盖章：__________________。
地址：__________________。
电话：__________________。
签订日期：________年_________月______日
弱电工程合同
x公司（以下简称甲方）特委托（以下简称乙方）为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：
员工餐厨房（约800平米）
1、平面流程路径布置图
根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。
2、乙方与甲方、管理公司、设计团队（包括室内设计师）进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。
3、乙方将按比例（1：100）编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。（图纸将采用cad设计软件编制）
4、平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7—10天（不包括甲方确认时间）
1、待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求。
机电图纸包括：
a、经甲方审批并确定后的厨房平面布置图；
b、部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图；
c、各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图；
d、各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图；
e、各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图；
f、各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图；
g、各厨房相关设备所需的土建图（墙体、明沟）。
2、乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。
1、甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用（含税价）总计人民币：_________元人民币大写：_________元整。上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘（设计图要求为cad格式）。
2、本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的40作为预付款。（即人民币：_________元）
3、乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。（即人民币：_________元）
4、乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。
5、甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。
在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
弱电工程合同
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
乙方：_________。
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额。
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）。
六、结算方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
地址：_________地址：_________。
开户行：_________开户行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。
弱电工程合同
本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：
合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：
弱电系统设备定期保养、故障排除，维修保养清单见附件；
1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内（特殊情况除外）赶到甲方公司尽快排除故障；
3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装；
4、乙方在合同期间内，定期（每月最少提供两次）上门进行保养维护及优化作业。
5、若合同以外通知的特殊作业（如新增点位，新增布线）等由乙方另行报价。
6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。
甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、ups系统、防雷系统，详细清单见附件；综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费__________________（6500元）陆仟伍佰元整__________________元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整（78000）元。
维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即（36000元）叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即（36000元）叁万陆仟元。
（1）甲方责任。
1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。
2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；
3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；
4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。
（2）乙方责任。
1、乙方在维护过程中为甲方的.商业数据保密，不可泄露第三方知道；
2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
弱电工程合同
甲方：
乙方：
经协商，乙方同意将其档案委托甲方保管，为明确双方责任，就档案保管事宜商订如下：
1、负责乙方档案的保管以及档案材料的收集、整理、归档，按来函单位的要求出具乙方档案中有关的证明材料。
2、负责办理乙方有了新接管单位后的档案转递手续。
1、在合同签定时，按合同期（每月元）一次性向甲方交纳档案保管费共元（中途终止合同，保管费不再退回）。
2、应及时把合同期内形成的各种书面材料交给甲方整理归档。
（如：待业、医疗、养老等）以及本合同以为的其他管理责任。
经双方协商同意可续签；不续签时，乙方应在期满后一个月内将档案转出；逾期从第二个月起按月倍收保管费，逾期壹年甲方不负保管责任。
自________年______月______日起至________年______月______日止。
甲方：乙方：
盖章：盖章：
经办人签名：
________年______月______日。
弱电工程合同
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的.维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________。
乙方(签章)：_________。
签约的时间：_________年___月___日。
弱电工程合同
1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的`施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付7，500元。
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付6，750元。
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付750元。
1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
弱电工程合同
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月xx日签订合同编号为l20xx428—8的《合同》（以下简称"原合同"）中的.定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
乙方责任：
乙方在_________年_________月_________日保证甲方_________项目具备通电条件。
甲方责任：
原合同中的一期合同总价（人民币贰佰伍拾万元）保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_________年_________月_________日付_________万元，_________年_________月_________日付30万元，_________年_________月_________日付40万元，_________年_________月_________日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
_________年____月____日。
弱电工程合同
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况。
1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程。
2、工程地址：xx小区。
二、合同承包范围。
对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据。
甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式。
1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期。
按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求。
符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范。
本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期。
验收合格后12个月。
九、合同价款。
按444户计算，单价380.00元（含税）。
金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整。
金额（小写）：168720.00元整。
付款方式：
1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张3.50元。
十、验收。
甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：
1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
十一、乙方责任。
1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
2、根据甲方提供的图纸进行设计，经甲方确认后可作为工程施工的依据，竣工图纸不另收费。
3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定，严禁违章作业。
4、乙方应认真执行甲方的管理，参加甲方组织的工程例会。
十二、双方责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行，每逾期一天，扣罚甲方合同价款的千分之五违约金，同时乙方有权自行处理所提供进场设备。
2、因乙方原因造成工期延误，乙方负责赔偿由此造成的经济损失。
十三、增训及服务。
1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。
2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场，48小时内解决问题。
3、合同签定后，即具有法律效力，甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行，另一方可向地方人民法院提出诉讼。
十四、其它。
1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分，与本合同不同之处，以本合同规定为准。
2、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。
甲方（章）：乙方（章）：
负责人签字：负责人签字：
弱电工程合同
甲方：_________。
联系人：_________。
乙方：_________。
联系人：_________。
甲乙双方为_________(地点的名称)。
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
弱电工程合同
甲方：
乙方：
甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：
一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年 月 日至 月 日，共计 天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
弱电工程合同
乙方(全称)：____________________。
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于______年______月______日签订合同编号为l20xx年428-8的《______合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
乙方责任：
1、乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。甲方责任：
1、原合同中的'一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元，______年______月______日付30万元，______年______月______日付40万元，______年______月______日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。